德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）

招标文件招 标 人：德庆县代建项目管理局

招标代理：广东亨泰项目管理有限公司

二○二○年九月

目 录 第一章 招标公告...............................................................3

第二章 投标签到程序.........................................................5

第三章 投标须知前附表......................................................7

第四章 投标须知.............................................................11

第五章 评标办法.............................................................23

第六章 合同条款及格式......................................................7

第七章 发包人设计要求....................................................51

第八章 发包人提供的资料................................................51

第九章 投标文件格式.......................................................83

2

第一章 招标公告一、招标条件本招标项目德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设

计）已由德庆县发展和改革局以德发改投资【2020】13 号批准建设。招标人为德庆县代建项目管理局,工程所需资金来源为上级财政资金，地方政府债券资金，不足部分由县财政统筹解决。项目已具备招标条件，现对该项目的德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。二、项目概况与招标范围

1. 本次招标项目的建设地点：德庆县德城文兰北路。2. 工程规模：在院内扩建发热门诊及业务用房 1000平方米，改造、装修原有业务用房

5000平方米。3. 本公告共划分为 1个标段标段编号 标段名称 招标范围 招标控制价

（元）工期（天）

E4412000001002374001001

德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）

设计阶段包括相关报建报批设计文件，方案设计、初步设计、施工图设计（不单独计收费用）、初步设计概算（不单独计收预算编制费用）及施工配合。

337500.00 15

三、投标人资格要求1.资质等级及范围：2.项目负责人资质类别和等级：3.本次招标不接受联合体投标。4.其他要求：4.1.投标人须建筑行业（建筑工程）设计丙级资质或设计专项（建筑装饰工程）丙级

资质或以上资质。4.2.项目负责人要求：具有建筑设计类工程师(或以上)职称及二级(或以上)注册建筑师

证书。4.3.信誉要求：①投标人没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、

3

“信用广东”网站（www.gdcredit.gov.cn）查询相关主体被列为失信被执行人且在执行期内（提供网页截图，招标人保留查证的权利）；②投标人在“信用肇庆”网站的信用查询中没有被列入“黑名单”并在处罚期内（以网上截图为准，招标人保留查证的权利）。③投标人和项目负责人在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”已录入相关信息并通过数据规范检查。（广东省外进粤建筑企业提供网页查询结果截图，广东省内注册企业不需要提供）；④按照《住房城乡建设部关于印发建筑市场信用管理暂行办法的通知》（建市{2017}241号）规定，投标人及拟派项目负责人没有在“全国建筑市场监管公共服务平台”和“广东省建筑市场监管公共服务平台”被列入“黑名单”（由投标人提供网页查询结果截图或打印件作为评审依据，查询结果时间需在本项目招标公告发布之日后进行查询，招标人保留查证的权利）。

4.4. 投标人为已办理肇庆市投标企业信息登记的企业（企业已自行在肇庆公共资源交易中心登记并办理了 CA证书），并已在肇庆市公共资源交易中心网上系统进行本项目投标报名登记，并凭 CA证书报名后打印报名回执。

4.5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。存在上述关系的，只接受首先报名的投标申请人。

四、招标文件的下载及领取1.时间:2020 年 09 月 10日至 2020 年 09 月 16日,每日上午 9:00 至 12:00,下午

12:00 至 23:59:592.方式:电子版招标文件由各意向投标人登录肇庆市公共资源交易平台（http://

61.146.213.251:8801/TPBidder），在“招标文件领取”栏目或广东省招标投标监管网自行下载。纸质招标文件现场领取。

3.纸质招文领取时间:2020 年 09 月 30日 08:30 至 09:304.招标文件价格:每套售价￥500.00元每标段。五、报名投标方式及时间

1.报名时间:2020 年 09 月 10日 09时 00分至 2020 年 09 月 16日 23时 59分2.报名方式：各 意 向投标人自行登录肇庆市公共资源交易平台（ http://

61.146.213.251:8801/TPBidder）在“填写报名信息”栏目报名。3.提问截止时间:2020 年 09 月 17日 23:59:594.答疑截止时间:2020 年 09 月 22日 23:59:595.澄清截止时间:2020 年 09 月 30日 9:306.递交投标文件截止时间:2020 年 09 月 30日 09时 30分7.递交投标文件方式：电子投标项目由投标人自行登录肇庆市公共资源交易平台

（http://61.146.213.251:8801/TPBidder）在“上传投标文件”栏目中递交。纸质标书4

现场递交。8.保证金截止时间:2020 年 09 月 30日 09时 30分9.签到时间:2020 年 09 月 30日 08:30 至 09:3010.开标地点:开标室 302(建设工程)11.开标时间:2020 年 09 月 30日 09时 30分12.从开始报名之日至投标截止日期不少于 20日历天13.现场勘查：不组织。

六、其他说明报名通过的单位数量小于 3 家时，则重新招标；报名通过的单位数量大于等于 3 家时，

则全部作为正式投标人。七、发布公告的媒介本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、肇庆市公共资源交易中心网网上发布。

八、联系方式 招标人：德庆县代建项目管理局 招标代理： 广东亨泰项目管理有限公司地址：德庆县康城大道东 47号 地址：肇庆市端州区敏捷城一期一座邮编： 邮编： 526020联系人：江先生 联系人：许雄文电话: 0758-7734618 电话: 0758-2729868传真： 传真: 0758-2729868电子邮件： 电子邮件：九、保证金账户（请选择其中一家银行进行保证金缴纳）标段名称：德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）户名：肇庆市公共资源交易中心德庆分中心账号 446582010400040860002539999开户银行：中国农业银行德庆朝东支行 标段名称：德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计） 户名：肇庆市公共资源交易中心德庆分中心账号：6232590799000008371 开户银行：广发银行肇庆分行营业部标段名称：德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）户名： 肇庆市公共资源交易中心德庆分中心账号：80020000007225962-00314 开户银行：德庆县农村信用合作联社营业部标段名称：德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）户名： 肇庆市公共资源交易中心德庆分中心

5

账号：641872710338 开户银行：中国银行肇庆分行营业部

第二章 网上报名及一体机签到流程

6

1、各投标人凭CA证书登录系统，在“领取招标文件”栏目选择对应项目下载标书，电子招标文件的后缀名为“ .ZQZF”。在“填写投标信息”栏目选择投标项目进行投标报名并打印回执。

2、报名结束后在“缴纳保证金”栏目选择对应项目查看该项目保证金账号（目前采用线下缴纳的方式）或选择保函或保单模式。

3、投标文件编制：投标人应使用肇庆市公共资源交易中心的投标文件制作软件进行投标文件的合成、电子签名及加密打包工作，所有电子投标文件不能进行压缩处理。电子投标文件按照《投标文件组成》进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。 除工程量清单报价表相关的内容外，各投标人应按投标文件组成菜单对应节点上传纸质原件的扫描件纸质原件应盖单位公章，必要时加盖法人章或其他。（投标文件扫描件上传支持的文件格式有： doc、docx、xls、xlsx、mpp、pdf、jpg）

6、开标、唱标：投标文件解密后，招标人将电子投标文件内容导入，公布以下内容：投标人名称、投标报价、项目负责人、工期、投标保证金、质量标准

5、各投标人凭 CA证书正式登陆系统于招标文件规定的时间内在“开标签到解密”栏目到现场选择对应项目进行签到并打印回执，凭回执缴纳招标文件工本费。

4、各投标人于招标文件规定的时间内在“上传投标文件”栏目上传电子投标文件。制作电子投标文件的后缀名为“ .ZQTF”，相关制作工具可于网站“业务下载”栏目免费下载，招标项目如需递交电子投标文件的，采用网上上传的方式进行递交。（本项目不需要制作电子投标文件）

7、评标：评标委员会对已公开开标的投标文件按照招标文件要求进行评审，推荐中标候选人。

第三章 投标须知前附表序号 内容 说明与要求

1 招标人名称：德庆县代建项目管理局地址：德庆县康城大道东 47号　联系：江先生 电话：0758--7734618

2 交易中心名称：肇庆市公共资源交易中心德庆分中心地址： 德庆县德庆大道林业大楼 1 楼联系电话：0758-7788599

3 招标代理名称：广东亨泰项目管理有限公司地址：肇庆市端州区敏捷城一期一座联系：赵小姐 电话：0758-2729868

4 项目名称 德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）

5 建设地点 德庆县德城文兰北路6 资金来源 上级财政资金，地方政府债券资金，不足部分由县财政统筹解

决

7 招标范围设计阶段包括相关报建报批设计文件，方案设计、初步设计、施工图设计（不单独计收费用）、初步设计概算（不单独计收预算编制费用）及施工配合。

8 计划工期

建设项目设计周期 15日历天（1）方案设计：自签订合同后 3个日历天内提交本项目设

计方案成果文件（含项目估算）；（2）初步设计：自收到设计方案确认文件后 5个日历天内

提交初步设计成果文件（含项目概算）；（3）施工图设计：自收到初步设计确认文件后 7个日历天

内提交施工图设计成果文件。中标的设计单位还应当按照招标文件和设计合同的约定承

担工程施工期间的设计交底、技术指导、现场配合及竣工图审核等服务。

7

序号 内容 说明与要求9 质量标准 其设计深度必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》

（2016 年版）以及广东省的有关规定。10 投标人资质要求 详见招标公告11 项目负责人资格

要求 详见招标公告

12 是否接受联合体投标 □接受 ☑不接受

13 费用承担和设计成果补偿 ☑不补偿 □补偿，补偿标准：

14 踏勘 ☑不组织 □组织，踏勘时间：踏勘集中地点：

15 投标预备会 ☑不召开 □ 召开，召开时间： 召开地点：

16 网上报名时间 详见招标公告

17招标文件的

澄清由招标人（或招标代理）在招标公告规定的时间前在肇庆市公共资源交易中心网本工程项目专区发布，潜在投标人应自行留意发布的招标文件澄清、修改或补遗内容

18招标疑问的提出

本工程不组织召开答疑会。潜在投标人在查阅招标文件等资料和选择自行踏勘现场后，可提出存疑问题，所有问题都应在招标公告规定的时间前在肇庆市公共资源交易中心网本工程项目专区按招标文件规定的方式提交，提交问题不得署名。

19招标疑问的

解答招标人（或招标代理）将对潜在投标人的问题统一作出解答，并将此解答送德庆县住房和城乡建设局备案，于招标公告规定的时间前在肇庆市公共资源交易中心网本工程项目专区发布，潜在投标人应自行留意相关发布内容。

20 投标截止时间 同招标公告的签到截止时间21 递交投标文件的

时间及地点时间：同招标公告的签到时间地点：肇庆市公共资源交易中心

22 开标的时间及地点

时间：同投标截止时间地点：肇庆市公共资源交易中心

23 投标人拟分包的 ☑不允许8

序号 内容 说明与要求

工作□允许，分包内容要求：

分包金额要求：对分包人的资质要求：

24 偏离 ☑不允许□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：

25 构成招标文件的其他资料 澄清、修改和答疑，构成招标文件的组成部分

26 投标报价区间 工程设计费最高限价暂定为 337500.00 元，投标人根据实际情况自报投标报价下浮率（按投标函格式）。

27 投标有效期 从投标截止之日算起 90日历天28 投标保证金 1.投标保证金的金额：人民币 6750.00 元整；

2.投标保证金的形式：①投标保证金须在招标公告规定的提交保证金截止时间前，由企业基本存款账户以银行转账方式将保证金汇入肇庆市公共资源交易中心（账户信息详见招标公告）。保证金以到账时间为准。转账时，请注明事由（项目名称或项目标段编号），投标保证金的有效期与投标有效期相一致。注：投标保证金缴纳后，各投标人自行登录肇庆市公共资源交易中心平台系统，在缴纳保证金专区处的“缴纳方式”选择虚拟子账号模式保存提交。② 采用保函（含电子保函）或提交其与保险公司签订的保险单方式的，投标保函（含电子保函）或保险单在开标现场提供原件给招标人（招标代理）进行核验后作为投标担保凭证，并将投标保函（含电子保函）或保险单复印件附于纸质投标文件内作为投标文件组成内容，招标人保留因投标人递交的投标保函（含电子保函）或保险单是否合法、有效而采取的法律权利。注：投标人需将投标保函（含电子保函）或保险单彩色扫描件上传到肇庆市公共资源交易中心平台系统缴纳保证金专区处，投标保函（含电子保函）或保险单复印件附于纸质投标文件内，由评标委员会判定是否有效。③采用支票、汇票、信用证等能够实现保证目的的方式提供的，需将彩色扫描件上传到肇庆市公共资源交易中心平台系统缴纳保证金专区处，复印件附于纸质投标文件内，由评标委员会判定是否有效。3.投标时，投标人凭投标保证金缴纳证明原件在开标现场核查。

9

序号 内容 说明与要求投 4.投标保证金的退还：未中标人的投标保证金在中标通知书发出后 5个工作日内以转账方式退还，中标候选人的投标保证金在中标人与招标人签订合同后 5个工作日内以转账方式退还。

29 是否允许递交备选投标方案 ☑不允许 □允许

30 是否采用电子招投标

☑否□是，具体要求：

31 投标文件份数

投标文件分由商务投标文件和技术投标文件组成。1.商务文件和技术文件各一式 5 份，其中，正本 1 份，副本 4份。2.电子投标文件一份（以无病毒光盘提交）（1）完整的投标文件一份，WORD、EXCEL 或 PDF 格式，无密码，无病毒，不压缩，内容与投标人打印产生的书面投标文件正本内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。（2）书面投标文件正本商务部分文件的所有内容扫描件一份，包括报价清单（如有）、人员、业绩、奖项等资料，扫描的内容要求清晰可辨，PDF 格式，无密码，无病毒，不压缩。

32 是否退还投标文件 ☑否 □是

33 开标

开标时间：与招标公告签到截止时间相同地点：肇庆市公共资源交易中心请各投标人的法定代表人或其有效授权委托人务必准时出席，并须带本人身份证原件、签到小票、保证金凭证（银行汇款的可只提供电子汇款单复印件加盖公章），以供审查，否则作弃权处理。

34 评标委员会的组建

评标委员会由 5名单数组成，招标人委派或委托评标专家 1名，其余 4名在的广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，评标委员会负责人在随机抽取专家中推举产生。

35 是否授权评标委员会确定中标人

□是☑否，推荐的中标候选人数：3名

10

序号 内容 说明与要求

36 其他费用中标服务费由中标人承担，不在投标报价中单独列出。招标代理服务费由中标人在领取《中标通知书》原件前向招标代理机构一次性支付。

11

第四章 投标须知1. 项目概况1.1. 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具

备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。1.2. 招标人：德庆县代建项目管理局。1.3. 招标代理机构：广东亨泰项目管理有限公司。1.4. 招标项目名称：德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程

（设计）。1.5. 项目建设地点：德庆县德城文兰北路。2. 项目的资金来源和落实情况2.1. 资金来源：详见投标须知前附表。3. 招标范围、计划工期和质量标准3.1. 招标范围：详见投标须知前附表。3.2. 计划工期：详见投标须知前附表。3.3. 质量标准：详见投标须知前附表。4. 投标人资格要求4.1. 投标人资质要求：详见投标须知前附表。4.2. 项目负责人资格要求：详见投标须知前附表。4.3. 符合投标人资质要求的独立法人单位均可参加本项目投标,本项目不接受联合体投标。4.4. 投标申请人均为已完成并通过了企业库信息登记企业。4.5. 若允许联合体投标的，应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

4.6. 投标人不得存在下列情形之一：(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

12

(2) 为招标项目前期工作提供咨询服务的；(3) 为本招标项目的监理人；(4) 为本招标项目的代建人；(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；(6) 被责令停业的；(7) 被暂停或取消投标资格的；(8) 财产被接管或冻结的；(9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；(10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；(11) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

4.7. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

5. 费用承担和设计成果补偿5.1. 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。5.2. 招标人不对未中标人的设计成果进行补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。6. 保密6.1. 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则

应承担相应的法律责任。7. 语言文字7.1. 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。8. 计量单位8.1. 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。9. 踏勘现场9.1. 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行对工程现场及周围环境进行踏勘。9.2. 投标人踏勘现场发生的费用自理。9.3. 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。9.4. 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。13

10. 投标预备会10.1.本项目不召开投标预备会。11. 分包11.1.本项目不允许分包。12. 偏离12.1.本项目不允许投标文件偏离招标文件要求。13. 招标文件的组成13.1.用于招标目的而发出的本项目的招标文件包括下列文件及根据本章对招标文件所作的

澄清、修改及在必要的情况下发出的澄清或补充文件，所有招标文件均对招标人和投标人起约束作用，招标文件包括以下内容：(1) 招标公告(2) 投标签到程序(3) 投标须知前附表(4) 投标须知(5) 评标办法(6) 合同条款及格式(7) 发包人要求(8) 发包人提供的资料(9) 投标文件格式(10) 附件

13.2.投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐，否则由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。

13.3.对招标文件所作的澄清、修改和答疑，构成招标文件的组成部分。14. 招标文件的澄清14.1.招标人可以对发出的招标文件及附件进行必要的澄清或者修改，由招标人（或招标代

理）在招标公告规定的时间前主动在肇庆市公共资源交易中心网本工程项目专区发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15天，并且修改内容影响招标文件

14

编制的，将相应延长投标截止时间，潜在投标人应自行留意发布的招标文件澄清、修改或补遗内容。

14.2.招标文件的补充、澄清或修改内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

14.3.当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的澄清、修改、补充等内容为准。

15. 招标答疑15.1.本工程不组织召开答疑会。潜在投标人在查阅招标文件等资料和选择自行踏勘现场后，

可提出存疑问题，所有问题都应在招标公告规定的时间前在肇庆市公共资源交易中心网本工程项目专区按招标文件规定的方式提交，提交问题不得署名。

15.2.招标人（招标代理）将对潜在投标人的问题统一作出解答，并将此澄清和解答送所属市（县）住房和城乡建设局备案，于招标公告规定的时间前在肇庆市公共资源交易中心网本工程项目专区发布，潜在投标人应自行留意相关发布内容。

15.3.答疑纪要作为招标文件的澄清和补充，与招标文件具有同等法律效力。16. 投标文件的组成16.1.投标文件由商务投标文件和其他资料组成。16.2.商务投标文件应包括下列内容：

商务文件包括：（1）投标函及投标函附录（2）法定代表人身份证明书（3）授权委托书（如需委托）（4）投标保证金（保证金凭证）

（5）资格审查资料（具体详见第九章投标文件格式）（6）商务评审资料（具体详见第九章投标文件格式）（7）其他资料（如有）技术文件包括（包括但不仅限于）：（1）按《商务及技术评审表》中设计方案具体要求的评审内容提供完整的设计方案

（格式自定义）15

信息公示表17. 工程限额设计费和设计工期17.1.工程设计费

(1) 工程设计费包括包含所有设计阶段包括相关报建报批设计文件，方案设计、初步设计、施工图设计（不单独计收费用）、初步设计概算（不单独计收预算编制费用）及施工配合等，提供全套成果资料、后续服务、资料收集、中标人应支付的税费等全部费用。

(2) 本次工程设计费最高投标限价为 337500.00 元。(3) 工程设计费报价在最高限价基础上进行下浮，投标报价下浮率保留小数点后两

位，并结合招标控制价计算出具体金额, 否则其投标将被否决。投标人考虑自身企业实力，工程实际情况，市场因素及其它不可预见等因素，自行填报科学合理的投标报价，报价时应考虑建设过程中的各种不确定因素。

(4) 工程设计费结算额参考国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》，以中标的建安费为基数计算出基准收费后再结合投标下浮率计算出工程设计费。计算公式如下：工程设计费结算价 = 工程设计收费基准价 × （ 1- 投标报价下浮率）

(5) 投标人结合自身的技术水平及实力和目前社会平均水平，自行编制科学合理的投标报价，报价时应考虑合同实施过程中的各种不确定因素。

17.2.因中标人提交的设计文件及图纸未能达到合同约定的设计工期要求，而导致工期延误，中标人向招标人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的 1‰；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计费的 3%。如因此造成本工程无法满足招标人正常使用的，招标人还可继续追究中标人其他相应的责任。

18. 支付方式18.1.设计费支付方式 在合同实施期间设计费应根据承发包双方确认的实际工程量提交财政审核，最终以肇庆市德庆县财政局投资审核中心出具的设计费审核意见书并结合承包人中标下浮率确定结算价，若审核意见书中已包含中标下浮率，实际支付以审核意见书金额为准，若审核意见书不包含中标下浮率，实际支付需结合中标下浮率。

16

分五次付款：第一次；合同签订后 10日内，支付中标价的 10%做为预付款；第二次：施工图审查完成，累计支付至合同设计费的 50%（含预付款）；；第三次：德庆县财政局投资审核中心出具设计费审核意见书后 15个工作日内，累计支

付至设计费结算价的 70%（含预付款）；第四次：工程竣工验收后，累计支付至设计费结算价的 90%（含预付款）；第五次：德庆县财政局投资审核中心出具本工程的结算评审报告书后，15天内支付至

设计费结算价的 100%。办理支付手续时，中标人必须向招标人提供相应款项的发票，收款方、出具发票方、合

同乙方均必须与中标人名称一致或按合同约定执行。19. 投标有效期19.1.投标有效期为:从投标截止之日算起 90日历天。19.2.在投标有效期内，投标文件内容须保持有效，投标人撤销或修改其投标文件的，应承

担招标文件和法律规定的责任。19.3.出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有

效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

20. 投标保证金20.1.投标保证金的金额：详见投标须知前附表。20.2.投标保证金的形式：详见投标须知前附表。20.3.投标人在递交投标文件的同时，应按 21.1和 21.2 款以及“投标文件格式”规定的

投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。若允许联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

20.4.投标人未按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。20.5.招标人与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及

同期银行存款利息。20.6.有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

17

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2) 中标人在规定的期限内：

a. 未能接受对投标文件错误的修正的；b. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 提供虚假的材料或证明文件的；(4) 放弃中标的。

21. 备选投标方案21.1.投标人不得递交备选投标方案。22. 投标文件的编制22.1.投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投

标文件的组成部分。22.2.投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人设计要

求等实质性内容作出响应。22.3.投标文件应用不褪色的材料书写或打印。22.4.投标文件装钉要求

4.2.1本项目投标文件由商务文件、技术文件组成。4.2.2 商务文件要求装订成一册，正本和副本须用 A4 纸打印（复印件用 A4 纸复印或

折叠成 A4 版幅）、装订成册，严禁活页装订；商务文件正本中有内容的每版必须盖投标人单位公章。商务文件要求一式 5 份（其中正本 1 份，副本 4 份，商务文件的副本可采用正本的复印件，副本封面需加盖投标人公章，正副本不一致时以正本为准）。

4.2.3 商务文件封面要求：（1）注明正/副本,工程名称、投标人名称；（2）加盖投标人单位公章；（3）投标人法定代表人或被授权人的签名或盖章。

4.2.4 商务文件密封袋要求：（1）用不透明包装物密封；（2）封面注明工程名称、投标人名称；（3）封面加盖投标人单位公章；（4）封面有投标人法定代表人或被授权人的签名或盖章；(5)商务文件正、副本作一袋包封。

4.2.5 技术文件包括文本文件和图形文件，内容详见发包人设计要求及《商务及技术评审细则》中设计具体要求部分。

4.2.6 技术文件要求以A3 纸规格编排装订成册。技术文件应在封面处标注正本或副本。技术文件要求一式 5 份（其中正本 1 份，副本 4 份，技术文件的副本可采用正本的复印件，副本封面需加盖投标人公章，正副本不一致时以正本为准）。

18

4.2.7 电子文件一式一份，用无病毒 U 盘刻录，需注明工程名称、投标人名称。4.2.8 技术文件封面要求：（1）注明正/副本,工程名称、投标人名称；（2）加盖投标

人单位公章；（3）投标人法定代表人或被授权人的签名或盖章。4.2.9 技术文件密封袋要求：（1）用不透明包装物密封；（2）封面注明工程名称、投

标人名称；（3）封面加盖投标人单位公章；（4）封面有投标人法定代表人或被授权人的签名或盖章；（5）技术文件正、副本作一袋包封。

4.2.10 如联合体投标，法定代表人证明书、法人授权委托证明书需每成员分别提供和分别盖章签名，联合体协议由各方签字盖章，投标文件其他组成内容需要盖章或签字的的地方，由联合体牵头人签字或盖章。4.2.11若为联合体投标，投标人名称一栏由牵头人和非牵头人共同落款，可只加盖联合体牵头人单位公章。4.2.12 除上述要求外，投标文件正本中非空白页加盖投标人单位公章（若为联合体投标，则联合体牵头人盖章）。4.2.13投标文件副本可参照正本编制或为正本的复印件，若投标文件副本为正本（已

每页加盖投标人单位公章）的复印件，可只需在封面加盖投标人单位公章（若为联合体投标，则联合体牵头人盖章）。

4.2.14投标文件的正本与副本均应使用擦不掉的墨水打印或书写。4.2.15全套投标文件均不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况修改处均由投标

人盖公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则为无效投标。4.2.16投标文件必须按规定时间送交肇庆市公共资源交易中心。

23. 投标文件的密封和标记23.1.密封袋要求：

(1) 投标文件由商务文件与技术文件组成，包装与密封；(2) 密封袋封面内容按第九章“投标文件格式”填写；(3) 密封袋用封条密封，密封袋封面和封口处盖投标人单位公章（若允许联合体投标的，盖联合体牵头人公章），并由法定代表人或经委托代理人签字或盖章（若允许联合体投标，由牵头人的法定代表人或授权的代理人的签字或盖私章)；

(4) 投标文件在规定提交时间之前密封。23.2.未按本章要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。24. 投标文件的递交24.1.投标人应在投标截止时间前递交投标文件。24.2.投标人递交投标文件的地点：详见投标须知前附表。24.3.投标人所递交的投标文件不予退还。

19

24.4.招标人收到投标文件后，由投标人在开标签到表上签到。24.5.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。25. 投标文件的修改与撤回25.1.在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知

招标人。25.2.投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应加盖投标单位公章（若允许联合体投

标，盖联合体牵头人公章即可），并由投标人法定代表人或被授权人签字或盖私章（若允许联合体投标，可由牵头人的法定代表人或被授权的代理人的签字或盖私章）。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

25.3.投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。

25.4.修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照招标文件要求进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

26. 开标时间和地点26.1.招标人于投标须知前附表规定的时间地点公开开标，投标人届时应委派法定代表人或

经授权的委托代理人携带有效身份证件及投标保证金证明资料准时参加开标会议。27. 开标程序27.1.主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人出席；

(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4) 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；(5) 按照先到先开的顺序开标；(6) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交

情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；(7) 投标人代表、招标人代表、招标代理、监督见证单位、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

20

(8) 开标结束。28. 开标异议28.1.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。29. 评标委员会29.1.评标委员会由 5名单数组成，招标人委派或委托评标专家 1名，其余 4名在广东省

评标评审专家库随机抽取产生，评标委员会负责人在随机抽取专家中推举产生。29.2.评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。30. 评标原则30.1.评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。31. 评标31.1.评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件

进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。33 投标文件的有效性

33.1 投标文件出现下列情况之一的，将作为无效，无效投标文件不予参加评标：（1）报名项目负责人与投标项目负责人不一致的；（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；（3）投标报价高于本项目的最高投标限价的；（4）投标单位法定代表人或其委托的代理人未按时参加开标会议的；（5）投标文件未按本须知要求提供一份正本伍份副本，及一份电子文件；（6）投标文件未按照本须知的要求装订、密封和标记的；（7）投标文件封面无投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，或未加盖投标

21

人法人公章的；（8）工期承诺不满足招标文件要求的；（10）投标人与投标报名时的投标人在名称和法人地位上发生了实质性改变，而没有

提供证明这种改变的合法性文件的；（11）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金凭证、不符合招标文件要求的；

或未上传投标保证金凭证彩色扫描件的；或未能有效关联交易系统的；（12）投标人未按照招标文件的要求提供在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、“信用广东”网站（http://www.gdcredit.gov.cn/）、没有被列为有效期内失信被执行人的网上截图（以网上截图为准），“信用肇庆”网站（http://credit.zhaoqing.gov.cn/）信用查询中没有被列入“黑名单”并在处罚期内的网上截图（以网上截图为准）。（13）投标管理员不属投标人（独立法人单位或联合体各成员其一单位）自有员工，

投标管理员信息未录入投标人（独立法人单位或联合体各成员其一单位）肇庆市公共资源交易中心网。（14）投标文件实质性内容与（独立法人单位或联合体各成员其一单位）肇庆市公共

资源交易中心网信息不一致的；（15）本招标文件未列明的无效标情况具体参照相关法规执行；（16）未提供信息公示表。

34.定标方式34.1评标委员会推荐中标候选人的人数为 3名，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。如无异议或投诉，确定第一中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标的、因不可抗力不能履行合同的，招标单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推至第三中标候选人。35.中标候选人公示35.1本项目中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、肇庆市公共资源交易中心网等网站发布。36.中标通知36.1《中标通知书》在招标工作完成并公示 3个工作日后，由肇庆市公共资源交易中心德庆分中心、招标人和招标代理机构共同确认发出。

22

36.2中标通知书将成为合同的组成部分。37.履约担保37.1履约担保的形式：保单、转账、保函。37.2履约担保的金额：中标单位在接到中标通知书后 30天内，与招标人签订合同前，向招标人提交工程中标价 10%的履约保证金或办妥工程中标价 10%的履约保函或保单。37.3联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人提交。37.4中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。35.签订合同35.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。35.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。36.对招标人的纪律要求36.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。37.对投标人的纪律要求37.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。38.对评标委员会成员的纪律要求38.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

23

39.1 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求39.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。40.投诉40.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。41.需要补充的其他内容42.1需要补充的其他内容：无。

24

第五章 评标办法1.评标方法评标原则:本工程根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施

条例》《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和肇庆市建设工程招标投标有关管理规定，以“综合评估法”为依据评定。2.评标委员会组成、评标委员会负责人的产生2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。2.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。

2.3评标程序评标委员会成员阅读招标文件，对招标文件内容有疑问的，由招标人代表负责澄清。评

标程序包括以下内容：（1）第一阶段：到递交投标文件截止时间，递交投标文件大于或等于 3 家的进行下一

阶段程序；递交投标文件少于 3 家的，不得开标，需要重新招标。（2）第二阶段：招标人代表或招标代理介绍工程项目情况。（3）第三阶段：资格后审。只有通过资格后审的不少于 3 家才能进入下一步的评审；通过资格审查的少于 3 家的，需要重新招标。（4）第四阶段：投标文件初步审查（包括形式评审及响应性评审）。评标委员会成员对每个投标文件进行审查看是否响应招标文件要求，有效家数不少于 3 家才进行一步评审。

（5）第五阶段：详细评审。评标委员会成员根据评审办法对每个投标文件进行打分、汇25

总，并得出排序（综合计分评分细则表详见表）。2.4选出评标总得分最高的三名投标单位为中标候选人，在这三名候选人中，评标总得分最高者为第一中标候选人，次高的投标人为第二中标候选人，依此类推；如出现评标总得分相等，则技术标得分高者排序靠前；如出现总得分和技术标得分相同，则报价得分高者排序靠前；如出现总得分、技术标和报价得分相同，则由评标委员会采用记名投票方式选出有排序的中标候选人。评标委员会根据评标委员会成员的评审意见和打分表得出结果，编写并签署评标报告，评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散，评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。3.评标办法附表

条款号 评审因素 评审标准

1资格评审标准

营业执照 具备有效的营业执照资质等级 符合招标公告规定设计项目负责人 符合招标公告规定联合体投标人 符合招标公告规定其他要求 符合招标公告规定

2形式评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致投标函签字盖章 投标文件要求签字盖章的地方有法定代表人或其委托代

理人签字或盖私章，有盖单位公章投标文件格式 符合第九章“投标文件格式”的要求报价唯一 只能有一个有效报价

3响应性评审标准

投标报价 符合第三章“投标须知前附表”第 26项规定工期 符合第三章“投标须知前附表”第 8项规定工程质量 符合第三章“投标须知前附表”第 9项规定投标有效期 符合第三章“投标须知前附表”第 27项规定投标保证金 符合第三章“投标须知前附表”第 28 款规定

条款号 条款内容 编列内容

26

4 分值构成（总分 100分）1.商务部分分值：13分2.技术部分分值：37分3.投标报价分值：50分

27

序号 评审项目 分值 评分范围

1投标人综合实力

企业实力 3 设计单位资质建筑工程（建筑行业）甲级资质或以上资质 3分项目人员架

构 5完全符合《项目设计人员架构组成》中人员要求的，得 5分，最多得 5分。注：拟派专业负责人不能重复兼任。以提供相关人员的注册证、职称证作为评审依据，没有提供不得分。

企业业绩 5近三年（2017 年 7 月 1日至投标截止日期），每承接单项合同设计费 50万（含 50万）以上业绩的，得 1分，最多得 3分。

2 设计方案具体要求

51.现状摸查。充分了解现场实地情况，运用科学的摸查方法把控项目改造的重点、难点，提出合理的解决办法，具有预见性和适应性，满足改造需求，有充分的可实施性，力求改造方案与现状的合理衔接。优：得(5~4）分，良：得(3~2)分，差：得(1~0)分。

5

2.规划。规划设计整体上应体现“智能化、人性化、绿色可持续发展”的建筑理念。总平面规划应充分考虑新建建筑与已有建筑之间的协调，遵循科学合理的医疗流程，以医疗程序、人流规划为主线，理顺整个医院的脉络系统，并在此基础上调整功能空间，实现功能分区合理、洁污分离、流线清晰、使用高效、环境质量佳。对建筑外立面合理改造设计，做到经济、实用、美观，建筑空间与建筑形象具有创造性，体现时代和地域特色。优：得(5~4）分，良：得(3~2)分，差：得(1~0)分。

5

3.医疗工艺设计。依照《综合医院建筑设计规范》，总体规划功能区域划分明确合理，各功能区即相互区分又合理联系，各种流线组织清晰，洁污、医患、人车组织有序。平面布局应科学合理，以方便病人为中心，合理安排诊疗、病房、医辅、生活等区域，实现动静分区、洁污分流、上下呼应、内外相连、集分结合、方位易辨、地点易找的效果。从医院的角度考虑各功能单元设计，舒适实用，功能齐全、满足使用要求，有充分的可实施性，医疗污水及医气设计结合现场实际情况满足改造要求。优：得(5~4）分，良：得(3~2)分，差：得(1~0)分。

2 4.交通流线。解决医院交通方案和示意图，做到交通动线合理，人车分流、闹静分离的原则，保证道路交通组织2

的合理性。优：得 2分，良：得 1分。

25.分期施工技术措施。充分考虑改造的文明施工，防尘防噪措施，造价合理、指标准确，工程造价估算不突破规定的控制要求，建成后节省管理和维护费用。充分考虑其它区域不停诊的施工界面措施方案可实施性。优：得 2分，良：得 1分。

56.景观与配套设施。景观绿化设计应充分理解整体规划，合理布置绿化、广场、构筑物等景观要素。改造医院现状园林绿化的特点，注意建筑与绿化带、绿化庭院的连通性。优：得[5~4）分，良：得[3~2)分，差：得[1~0)分。

5

7.建筑结构及水、电、通风空调等专业设计。建筑结构体系、水、电、通风空调等专业设计先进合理，在结构安全及经济的前提下，注重美观，满足建筑艺术、进深合理、舒适敞阔的要求。优：得[5~4）分，良：得[3~2)分，差：得[1~0)分。

5

8.无障碍。有残疾人专用通道、扶手、卫生间，轮椅从行人道上应能无障碍地到达建筑的任何房间，无障碍地到达医院建筑的首层电梯间或楼梯间，建筑入口或地下停车库电梯间附近应考虑设置残疾人停车位。优：得[5~4）分，良：得[3~2)分，差：得[1~0)分。

39.文本文件内容完整、方案设计说明详细、图纸绘制规范，重点改造空间均有效果图进行三维模拟，数量充足及制作精细。优：得（3~2）分，良：得（1~0)分。

合计 50 得分总计

3

报价得分，详细评审内容如下：分值 评分因素 评分标准

3 50 投标报价评分标准

若初步评审通过的投标人小于或等于五个的，直接对初步评审通过的投标人的投标报价计算算术平均值；若初步评审通过的投标人大于五个的，对初步评审通过的投标人的投标报价，按照下列方法计算投标人投标报价的算术平均值：

设其中 Int为取整函数，不进行四舍五入。评标委员会将通过初步评审的投标人的投标报价按由低至高的顺序进行排序，去掉排名最靠前的N个投标人的投标报价以及排名最靠后的N个投标人的投标报价之后，再对剩余投标人的投标报价取算术平均值,此算术平均值为评标基准价。随后的评审中无论出现何种情形，该基准价不作调整；评标委员会按照以下公式计算投标人评审得分：

S= S—评审得分；B—投标人的投标报价；A—投标报价的算术平均值；C—扣分系数，当 B>A时，C=2；B<A时，C=1。投标人评审得分最低分为 0分，取值保留到小数点后四位。投标报价最终得分=评审得分×50%

a.评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

① 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；② 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的

除外；③ 当投标下浮率与最高投标报价的乘积与投标报价不一致时，以投标下浮率为准，修改投标报价。④对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；b.评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约

束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

2

3

4.保密4.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的涉及商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 5.评标原则5.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6 对招标人的纪律要求6.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。7.对投标人的纪律要求7.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。8.对评标委员会成员的纪律要求8.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用 “评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标9 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求9.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。10 投标文件的澄清和补正10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确

4

的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。10.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。11.评审细则11.1投标文件符合性审查标准（包括形式评审、资格评审及响应性评审）：见评标办法附表11.2 详细评审标准：见评标办法附表评标采用百分制，分为技术标、商务标和投标报价，分值分配原则为：技术标、商

务标占50%，投标报价占50%。（1）、商务及技术部分评审50 分

根据评标办法“评标办法附表”中规定的评审因素和评审标准，计算商务及技术部分得分。（2）、 投标报价 50 分

投标报价满分 50分（以下浮率报价）。（三）投标报价不得低于其成本。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，或者低于本项目有效的最高投标报价85%的，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求投标人作出书面说明并提供相应的证明材料[包括但不限于:人工费分析，企业管理费和利润分析，现场管理成本分析，税金分析等，同时需提供至少1项工程设计费100万元以上的财政投资的房屋建筑工程的成功经验项目，须附中标通知书、设计合同、图审合格证明文件]，证明其没有以低于成本报价竞标。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决

5

其投标。11.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。11.4 投标人得分=技术标得分+商务标得分+投标报价得分。综合得分第一的投标人作为第一中标候选单位，综合得分第二的投标人作为第二中标候选单位，综合得分第三的投标人作为第三中标候选单位。如出现评标总得分相等，则技术标得分高者排序靠前如出现总得分和技术标得分相同，则报价得分高者排序靠前；如出现总得分、技术标得分和报价得分相同，则由评标委员会采用记名投票方式选出有排序的中标候选人。12.投标文件计算错误的修正12.1招标人将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。（2）当投标下浮率与估算价的乘积与投标报价不一致时，以投标下浮率为准，

修改投标报价。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，

调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。13.定标13.1招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。13.2依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。13.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。13.4若有效投标单位（即通过符合性评审）不足 3 家，应当依法重新招标。13.5在对各投标单位的投标文件进行审查、评价和比较以及授予中标过程中，投标单位不得对招标代理机构和评标小组成员施加影响，违者取消其竞标资格，与此同时招

6

标人和评标成员也保证不将评、定标的有关资料向投标人或与评标无关人员泄漏。13.6本工程经开标评审确定中标人后，招标人与中标人洽商签订合同。本工程招标文件、招标答疑纪要和中标人的投标承诺是双方签订合同的依据。中标人在签订合同时对上述文件有异议，不愿遵照执行，或拒绝签订合同，除被取消中标资格外，还应赔偿招标人的经济损失。

7

第六章 合同条款及格式

GF—2015—0209

8

合同编号：

建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）

住 房 和 城 乡 建 设 部国家工商行政管理总局

目 录

制定

9

第一部分 合同协议书第二部分 通用合同条款第三部分 专用合同条款

第一部分 合同协议书发包人（全称）： 设计人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况

1.工程名称： 。2.工程地点： 。3.规划占地面积： 平方米，总建筑面积： 平方米（其中地上约 平方米，

10

地下约 平方米）；地上 层，地下 层；建筑高度 米。4.建筑功能： 、 、 等。5.投资估算：约 元人民币。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围： 。2.工程设计阶段： 。3.工程设计服务内容： 。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期计划开始设计日期：年月日。计划完成设计日期：年月日。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式： ；2.签约合同价为：人民币（大写） （¥ 元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表： 。设计人项目负责人： 。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）；

11

（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点本合同在 签订。

十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效本合同自 生效。

十二、合同份数本合同正本一式 份、副本一式 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 份、

副本 份，设计人执正本 份、副本 份。

12

发包人： （盖章） 设计人： （盖章） 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码： 纳税人识别码： 纳税人识别码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 时 间： 年 月 日 时 间： 年 月 日

13

第二部分 通用合同条款1. 一般约定

1.1 词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合

同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标

函”的文件。1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文

件。1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目

的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

14

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基

本服务、工程设计其他服务。1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑

工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

15

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设

计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前 28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00时。

1.1.5 合同价格1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工

程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数

据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 1.2 语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定

使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

16

1.3 法律合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的

地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合

同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件； （3）通用合同条款； （4）中标通知书（如果有）；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

17

一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其

性质确定优先解释顺序。1.6 联络1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和

决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电

子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方

合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.8 保密除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图

纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技

术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人2.1 发包人一般义务2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但

不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计

18

审查等许可、核准或备案。发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责

将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。2.2 发包人代表发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系

方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行

的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。2.3 发包人决定2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文

件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第 11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。2.5 设计文件接收发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人3.1 设计人一般义务

19

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，

因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。3.2 项目负责人3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目

负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，

20

向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前 7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包3.4.1 设计分包的一般约定设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计

肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。

按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、

注册执业资格及执业经历等。3.4.4 分包工程设计费（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费

21

由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，

发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。3.5 联合体3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发

包人承担连带责任。3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同

附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全

面履行合同。3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料4.1 提供工程设计资料发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 2 约定的时间向设计人提供工程设

计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相

应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15天以内，设计人按

本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

22

5. 工程设计要求5.1 工程设计一般要求5.1.1 对发包人的要求5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律

和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术

指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。

有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并

经发包人确认。5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，

均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技

23

术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。5.2 工程设计保证措施5.2.1 发包人的保证措施发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。5.2.2 设计人的保证措施设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，

加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并

能够实施。5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家

和行业现行有效的相关规定。5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律

法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补

救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

24

6. 工程设计进度与周期6.1 工程设计进度计划6.1.1 工程设计进度计划的编制设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编

制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段

设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应

向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符

合法律规定，一般应在计划开始设计日期 7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

25

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；（4）专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期

顺延完成设计日期。除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后 5天内向发包人

发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支

付相应设计费用。6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设计人违约

责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计6.4.1 发包人原因引起的暂停设计因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长

的设计周期。6.4.2 设计人原因引起的暂停设计因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第

14.2 款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后 15天内仍未

26

复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第 16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应

有发包人与设计人共同确认的合理期限。当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相

应设计费用。6.4.4 暂停设计后的复工暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具

备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发

包人应当另行支付相应设计费用。6.5 提前交付工程设计文件6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前

交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后 7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

27

7. 工程设计文件交付7.1 工程设计文件交付的内容7.1.1 工程设计图纸及设计说明。7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文

件。7.2 工程设计文件的交付方式设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸

名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。7.3 工程设计文件交付的时间和份数工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3中约定。

8. 工程设计文件审查8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求

中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设

计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过 15天。发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要

求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人

的工程设计文件已获发包人同意。8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格

按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第 11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意

见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第 11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式

28

和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。设计人按第 7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务

参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相

关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第 7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6中明确约定合同价款各组成部分的具

体数额，主要包括：（1）工程设计基本服务费用；

29

（2）工程设计其他服务费用；（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的

各项工作的相应费用等。10.2 合同价格形式发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： （1）单价合同单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）

每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。（2）总价合同总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件

进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。（3）其它价格形式合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。10.3 定金或预付款10.3.1 定金或预付款的比例定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确

定，一般不低于合同总价款的 20%。10.3.2 定金或预付款的支付定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明

的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发

30

包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件 6 约定的付款条件及时向设计人支付进

度款。10.4.2 进度付款的修正在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有

权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。10.5 合同价款的结算与支付10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件 6的约

定及时支付尾款。10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附

件 6 约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。10.6 支付账户发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要

求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件 7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件 7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，

31

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的 5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

32

14. 违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始

设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件 6 约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过 15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起 15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过 15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起 15天内按本合同第 16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人

已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件 3 约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

33

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失

的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知

合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承

担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一

方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约

责任。16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后 ,在合理期限内修

改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30天内仍未支付

34

的，设计人可以解除合同；（3）暂停设计期限已连续超过 180天，专用合同条款另有约定的除外；（4）因不可抗力致使合同无法履行；（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30天书面通知对方，对合同中的遗留

问题应取得一致意见并形成书面协议。16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内

向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。17. 争议解决

17.1 和解合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为

合同补充文件，双方均应遵照执行。17.2 调解合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，

调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。17.3 争议评审合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并

按下列约定执行： 17.3.1 争议评审小组的确定合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同

条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28天内，或者争议发生后 14天内，选定争议评审员。选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自

选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。17.3.2 争议评审小组的决定合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评

审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双

方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可

35

选择采用其他争议解决方式。17.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下

一种方式解决争议：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。17.5争议解决条款效力合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不

影响其效力。

36

第三部分 专用合同条款1. 一般约定

1.1 词语定义与解释1.1.1 合同1.1.1.8 其他合同文件包括：

。1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件：

。1.4 技术标准1.4.1 适用于工程的技术标准包括：

。1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：

；提供国外技术标准的名称：

;提供国外技术标准的份数：

；提供国外技术标准的时间：

；提供国外技术标准的费用承担：

。1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

37

。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：

。1.6 联络1.6.1 发包人和设计人应当在 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指

示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2 发包人与设计人联系信息发包人接收文件的地点： ；发包人指定的接收人为： ；发包人指定的联系电话及传真号码： ；发包人指定的电子邮箱： 。设计人接收文件的地点： ；设计人指定的接收人为： ；设计人指定的联系电话及传真号码： ；设计人指定的电子邮箱： 。1.8 保密保密期限： 。

2. 发包人2.1 发包人一般义务2.1.3 发包人其他义务： 。2.2 发包人代表发包人代表：姓 名： ；

38

身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下：

。发包人更换发包人代表的，应当提前 天书面通知设计人。2.3 发包人决定2.3.2 发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人3.1 设计人一般义务3.1.1 设计人 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3 设计人其他义务： 。3.2 项目负责人3.2.1 项目负责人姓 名： ；执业资格及等级： ；注册证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；设计人对项目负责人的授权范围如下：

。3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 天书面通知发包人。

39

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 。 3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：

。

3.3 设计人人员3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限 。3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

。

3.4 设计分包3.4.1 设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括： 。主体结构、关键性工作的范围：

。 3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括： 。其他关于分包的约定：

。3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：

。3.4.4 分包工程设计费支付方式：

。3.5 联合体

40

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： 。5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：

。5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 。5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：

。 5.3 工程设计文件的要求5.3.3 工程设计文件深度规定：

。 5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：

。6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划6.1.1 工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：

。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：

。6.1.2 工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：

。

41

6.3 工程设计进度延误6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：

。设计人应在发生进度延误的情形后 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发

生该情形后 天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 天内进行审查并书面答复。6.5 提前交付工程设计文件6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 。

7. 工程设计文件交付7.1 工程设计文件交付的内容7.1.2 发 包 人 要 求 设 计 人 提 交 电 子 版 设 计 文 件 的 具 体 形 式 为 ：

。 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 天。8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 天内，向政府有关部门报送

工程设计文件。8.4 工程设计审查形式及时间安排：

。9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 时间内提供施工现场配合服务。

42

10. 合同价款与支付10.2 合同价格形式（1）单价合同单价包含的风险范围：

。风险费用的计算方法：

。风险范围以外合同价格的调整方法：

。（2）总价合同总价包含的风险范围：

。风险费用的计算方法：

。风险范围以外合同价格的调整方法：

。（3）其他价格形式：

。 10.3 定金或预付款10.3.1 定金或预付款的比例定金的比例 或预付款的比例 。10.3.2 定金或预付款的支付定金或预付款的支付时间： ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期

天前支付。11. 工程设计变更与索赔

43

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险12.2 设计人 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的

技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：

。13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

。14. 违约责任

14.1 发包人违约责任14.1.1 发包人支付设计人的违约金： 。14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：

。14.2 设计人违约责任14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 。

44

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 。设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：

。 14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：

。14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：

。14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：

。15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

。16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过 天。16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 天内。

17. 争议解决17.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。 17.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： 。选定争议评审员的期限： 。

45

评审所发生的费用承担方式： 。其他事项的约定： 。17.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本事项的约定： 。17.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：（1）向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

。

附件附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容附件 2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件 3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件 4：设计人主要设计人员表附件 5: 设计进度表附件 6: 设计费明细及支付方式附件 7: 设计变更计费依据和方法

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

46

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。一、本工程设计范围规划土地内相关建筑物、构筑物的有关建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、

总图专业（不含住宅小区总图）的设计。室外市政、园林设计设计、智能化专项设计、装修设计、电气设计、通讯网络设计、结

构设计、建筑设备监控系统设计、安全防范系统设计、弱电防雷系统设计、监控设计、消防设计等，另行约定。

二、本工程设计阶段划分方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。三、各阶段服务内容1.方案设计阶段（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包

人提出本项目的发展规划和市场潜力； （2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府

部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； （3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要

的调整，以通过政府部门审查批准； （4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经

济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； （5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。2.初步设计阶段（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等

专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； （2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、

园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.施工图设计阶段（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图

设计文件； （2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； （3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，

根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； （4）协助发包人进行工程招标答疑。4.施工配合阶段（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负

责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

47

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； （3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手

续； （4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手

续； （5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工

作； （6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，

以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

48

附件 2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事

宜1 项目立项报告和审批文件 各 1 方案开始 3天前

2

发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求）

1 方案开始 3天前

3 建筑红线图，建筑钉桩图 各 1 方案开始 3天前4 当地规划部门的规划意见书 1 方案开始 3天前

5 工程勘察报告 2

方案设计开始前 3天提供初步勘察报告；初步设计开始 3天前提供详细勘察报告

6 各阶段主管部门的审批意见 1下一个阶段设计开始 3天前提供上一个阶段审批意见

7方案设计确 认单（含初设开工令） 1 初步设计开始 3天前

8工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 1 初步设计开始 3天前

9初步设计确认单（含施工图开工令） 1 施工图设计开始 3天前

10 施工图审查合格意见书 1 施工图审查通过后 5天内

49

11市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） 1 方案设计开始 3天前

12 其它设计资料 1各设计阶段设计开始 3天前

13 竣工验收报告 1工程竣工验收通过后 5天内

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件 3 ：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事

宜1 方案设计文件 天2 初步设计文件 天3 施工图设计文件 天

特别约定：1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文

等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。2.上述设计时间不包括法定的节假日。3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子

版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

50

附件 4 ： 设计人主要设计人员表

名 称 姓名 职务 注册执业资格 承担过的主要项目

一、总部人员总负责人项目负责人

二、项目组成员结构专业负责人建筑专业负责人暖通专业负责人园林专业负责人电气专业负责人智能化专业负责人给排水专业负责人概预算专业负责人报建负责人

勘察专业负责人

51

附件 5：设计进度表

附件 6：设计费明细及支付方式

一、设计费总额： 二、设计费总额构成：1.工程设计基本服务费用：固定总价：

固定单价（ 元/平方米或费率 %）2.工程设计其他服务费用： 3.合同签订前设计人已完成工作的费用： 4.特别约定：（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费

人次日，每人每次不超 2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按初步设计批准（或通过审查的施

工图设计）的建筑面积（或投资额）和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。（3）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设

费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为 。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

（4）其它： 。三、设计费明细计算表四、设计费支付方式

在合同实施期间，设计费根据承发包双方确认的实际工程量提交财政审核，最终以肇庆市德庆县财政局投资审核中心出具的设计费审核意见书并结合承包人中标下浮率确定结算价，若审核意见书中已包含中标下浮率，实际支付以审核意见书金额为准，若审核意见书不包含中标下浮率，实际支付需结合中标下浮率。

52

分五次付款：第一次；合同签订后 10日内，支付中标价的 10%做为预付款；第二次：施工图审查完成，累计支付至合同设计费的 50%（含预付款）；；第三次：德庆县财政局投资审核中心出具设计费审核意见书后 15个工作日内，累

计支付至设计费结算价的 70%（含预付款）；第四次：工程竣工验收后，累计支付至设计费结算价的 90%（含预付款）；第五次：德庆县财政局投资审核中心出具本工程的结算评审报告书后，15天内支

付至设计费结算价的 100%。办理支付手续时，中标人必须向招标人提供相应款项的发票，收款方、出具发票方

合同乙方均必须与中标人名称一致或按合同约定执行。

附件 7： 设计变更计费依据和方法

附件 8：工程建设项目廉政合同

工程建设项目廉政合同工程项目名称： 工程项目地址： 建设单位（甲方）： 中标单位（乙方）：

为加强工程建设领域廉政建设，规范工程建设项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，特订立本廉政合同。　 　第一条 甲乙双方的责任 （一）甲乙双方应共同遵守国家和广东省、肇庆市以及行业主管部门关于加强工程

53

建设项目管理以及党风廉政建设的各项规定。 （二）甲乙双方应严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同办事。 （三）除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。 （四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。 第二条 甲方的责任　　甲方的领导干部和从事该工程建设项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。 （二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。 （三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 （四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。 （五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设项目施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买工程建设项目施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任　　乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守和执行工程建设的有关政策规定，不准有以下行为：　　（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 （三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 （四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。 第四条 违约责任

54

（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第一、二条规定的，按照干部管理权限，由纪检监察部门依据有关规定给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 （二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第一、三条规定的，按照管理权限，由相关行政主管部门依据有关法律法规给予相应的行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时将乙方列入不良行为记录“黑名单”，在“肇庆市工程建设领域项目信息公开平台”公布，并视情节在 1—2 年内不准参加肇庆市行政区域范围内依法进行招标项目的投标活动。　　第五条 本合同书作为工程建设项目承包合同的附件，与工程建设项目承包合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。 第六条 本合同书一式四份，由甲乙双方各执两份，并送行政主管部门和纪检监察部门备案。

甲方单位：（盖章）　　　　 乙方单位：（盖章）法定代表人：　　　　　　　 法定代表人：地址：　　　　　　　　　　 地址：电话：　　　　　　　　　 电话：

年 月 　日　　　　　　　 　 年 月　 日

注：若为联合体投标的，牵头人及成员各自分别与甲方签订《工程建设项目廉政合同》。

55

第七章 发包人设计要求一、设计原则及设计任务1.1 设计目的本项目为德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程项

目，是肇庆市重要的医疗基础设施，项目建设的目的是为了进一步改善医疗条件，提高广大人民群众的健康水平服务。其设计目的是：通过装修设计重新科学布局满足医疗业务的快速发展的需求，符合国家医疗规范建设标准，高标准、高效率、高水平，建设成国内医疗界一流的就医环境以及凸显粤西大地的百年老院的风采。2.1 设计原则2.1.1 指导思想和原则：（1）该项目建设依据城市总体规划。重点考虑到居民居住集中，便于群众就医，满足广大群众就医需要。

（2）项目建设要以科学发展观为指导，充分考虑医疗单位的特点，体现时代精神，本着精简节约和科学、合理、适用的原则，以满足医院的服务功能为基本要求。

（3）要坚持以人为本的原则，把完善、提升医院服务功能作为重点，为患者提供良好的医疗服务，使之成为功能齐全、条件优良、技术先进、现代化的医疗基础设施。能够基本满足医院提供医疗、预防、保健等服务和对区县及乡村卫生事业开展药业务指导、技术支持以及人员培训的要求。

（4）项目的建设要严格执行国家的规范要求，突出特色，做到规模适度，功能适用，装备适宜，经济合理。既要考虑长远发展的需要，又要从当前的实际出发，充分考虑资金筹措的可能，做到精打细算，量力而行。

（5）项目的建设要科学规划、周密组织、精心施工、严格标准、规范运作，实行法人责任制、招标投标制、工程监理制及竣工验收制，确保工程质量。

56

2.1.2 限额设计原则设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算

控制决算的原则，做好限额设计。应按《广东省建设工程概算编制》（粤建市〔2013 131﹞ 号）编制项目概算书，按其中第 3.1.5条规定“建设项目有两个或两个以上的单项工程时，采用三级概算编制形式（即概算文件中要有单项工程综合概算书、单项工程主要经济指标表等）”。2.1.3 满足规范标准原则

应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

3.1 设计任务3.1.1 招投标阶段的设计任务本建设项目的设计范围为德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程。通过招标选择能够最大限度满足招标人要求的设计方案为中标方案，中标方案的设计单位承担本项目的方案设计及其后续设计任务。投标人应当按照招标文件的要求提交方案设计投标文件，其设计深度必须满足《建

筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）以及广东省的有关规定。3.1.2. 中标后设计单位承担的设计任务中标的设计单位将承担本项目的方案设计以及后续装修方案的优化设计、初步设计

（含概算）和施工图设计（含设计交底、工程设计变更处理及项目施工过程中的设计配合与指导工作）。各阶段设计的内容和标准，必须符合国家现行各项设计规范；初步设计和施工图设计深度必须达到国家现行的民用建筑设计深度的要求。

此部分内容设选项按标准化模式设置。包括但不限于以下内容：（1）方案修改及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用

工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评

57

审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。（2）建筑设计：院区规划设计、拆除、扩建建筑、地下车库、建筑外立面改造。（3）室外市政、园林工程设计：项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。（4）装修工程：包括建筑内装修、特殊建筑装修装饰以及装修节点详图、室内标

识导引系统设计。（5）结构设计：本项目范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计等及装修工程的

结构设计。（6）电气设计：建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、火灾自动报警系统、

消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力等管线平衡等。（7）建筑智能化系统设计： 1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、

有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、手机信号覆盖系统、室内手机信号屏蔽系统、无线上网系统等；

2）电子会议系统； 3）建筑设备监控系统；4）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更

系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等；

5）智能化系统集成；6）弱电防雷系统；7）机房工程；监控中心；医护对讲系统。（8）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建

筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、集中热水供应系统、用地内外与市政管线接驳等设计。

58

（9）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、中央洗尘系统、集中供冷供热系统等的设计。（10）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自

动报警及联动控制系统。（11）电梯工程设计与相关配合。（12）核辐射防护设计：具有放射设备的功能用房及病房， 应根据《电离辐射防

护与辐射源安全基本标准》、《医用 X 射线诊断放 射防护要求》、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》、《放射卫 生防护标准应用指南》以及卫生监测部门要求，做好防辐射处理。（13）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专

业的设计与相关配合。（14）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡

设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。（15）设备选型意见：就拟采用的通用机电设备、通用电子设备（如大屏幕显示

系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。（16）建筑节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。（17）编制方案设计投资估算。（18）编制初步设计概算。（19）对于专项分包勘察、设计文件，须由乙方及专项分包单位人员校核并会签

盖章确认。（20）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及

有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方工作。（21）环保工程设计。（22）防雷设计。（23）标识导引系统设计。

59

（24）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。（25）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计。（26）机械停车设计（如有）。（27）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、

交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报告。A. 装配式建筑设计，装配率需满足相关规定的要求；B. 进行 BIM设计，并在 BIM模型的基础上导出全部图纸，并需无偿向招标方提

供相应格式的电子文件；基于可视化 BIM模型进行专业协同设计，缩短设计周期，提升沟通效率，提升设计质量，减少专业冲突及设计变更，优化管线排布，确保竖向净空。（28）其他：负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组

卷盖章工作。4.1 设计周期

本建设项目设计周期 15日历天。（1）方案设计：自签订合同后 3个日历天内提交本项目设计方案成果文件（含项

目估算）；（2）初步设计：自收到设计方案确认文件后 5个日历天内提交初步设计成果文件

（含项目概算）；（3）施工图设计：自收到初步设计确认文件后 7个日历天内提交施工图设计成果

文件。中标的设计单位还应当按照招标文件和设计合同的约定承担工程施工期间的设计

交底、技术指导、现场配合及竣工图审核等服务。

60

二、设计要求1 .技术标准

1.1 国家技术标准和规范设计人应当按照国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准进行设计，提

交设计成果文件，设计成果文件应当包括电子文件和纸质文件，并按照行业要求进行组装成册成卷。所有设计均应符合城市规划、消防、卫生、防疫、交通、环保、人防、防火等国家有关法规、规范方面的要求。

如国家技术标准和规范更新的，则应对设计进行调整，以确保设计能够符合工程竣工验收要求。1.2 当地技术标准设计人的设计也应当符合广东省地方规定的标准，包括《肇庆市城乡规划管理技术

规定》等项目所在地的地方标准和规定。1.3.项目设计依据1．现行法律法规2．现行技术标准与规范行业标准《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；《妇幼保健院、所建设标准》（报批稿）《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）；《城市道路和建筑无障碍设计规范》（CJJ36-2006）；《传染病医院建设标准》（建标 173-2016）；《传染病医院建筑施工及验收规范》（GB 50686-2011）《传染病医院建筑设计规范》（GB50849-2014）《医院负压隔离病房环境控制要求》（GBT35428-2017）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018 年版；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

61

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016 年版)；《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)；《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）。《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013；《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；《低压配电设计规范》GB 50054-2011；《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015；《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013；国家及地方有关政策、法规、专业技术规范；上述标准如有最新的按最新标准执行。 3.广东省卫生厅《关于印发广东省医院基本现代化建设标准（试行）的通知》（粤卫〔2003〕58号）4.其它相关文件等。5.委托人提供的原建筑、结构、电气、给排水、空调、智能化等专业设计图纸及说明；本设计任务书及附件的要求等。2.2 项目功能和使用要求2.2.1 医院总平面规划设计（1）合理确定功能分区，医院各部门的建筑布局要合理；应科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染；室内采光、色彩设计符合卫生学要求； （2）应充分利用地形、地貌，在不影响使用功能和满足安全卫生要求的前提下，提高建筑组合的集中程度；在符合安全和技术经济合理的条件下，应采用管线共架、共杆、共沟的布置，提高土地的利用率；（3）根据当地的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和院区绿化达到最佳程度，为患者提供良好的医疗环境。

62

（4）医院发热门诊的设置应纳入医院总体建设规划，根据功能需要合理安排布局。 （5）发热门诊内部应严格设置防护分区，严格区分人流、物流的清洁与污染路线流程，采取安全隔离措施,严防交叉污染和感染。 （6）发热门诊的各类功能用房应具备良好的灵活性和可扩展性，做到可分可合，能适应公共卫生医疗救治需要。 （7）在硬件设施无法满足需要时，应尽可能通过采取制度、流程、消毒隔离等其它方面的改进措施，以弥补硬件设施上的缺陷和不足，防止发生院内交叉污染和感染。 （8）发热门(急)诊与其他专用门诊应完全分隔，做到空气气流互不相通。发热门诊空调通风系统做到独立设置。 （9）发热病人的专用出入口和医务人员专用通道，发热门诊应增设清洁物品和污染物品的出入口；各出入口应设有醒目标志。 （10）发热门诊内应设有污染、半污染和清洁区，三区划分明确，相互无交叉，并有醒目标志。 （11）发热门诊应设有诊室、处置治疗室、留验观察室、医务人员更衣室；每室必须独立。 本项目改造原有业务用房位于医院地块南边，在建综合楼位于北边，扩建部分邻近原有业务用房，具体见下图。

63

图 2.2.1 项目总平面布置图 扩建部分具体楼层设置为：一层发热门诊、肠道门诊及相关医技 辅助科室，二层

为呼吸道传染病区，三层为肠道传染病区，四至五层 为传染病重症病区）。主要设备配置：CT（16 排）、动态 DR、全自 动生化分析仪（800 速）、医院管理信息系统、B

超、监护仪、手术 室设备、温箱、乳腺 X 线诊断系统等。2.2.2 建筑风格

（1）因地制宜，以合理的总体布局，塑造高品质的医院建筑，为城市增光添色。以合理的总体布局和设计理念，营造科学合理的现代化医院。 （2）结合当地的气候，植物，行为习惯，营造宜人的富于地域特色的室内外诊疗环境，利于患者康复。 （3）以人为本，体现对医患群体全方位的关怀。体现对医护工作人员的重视，只有为

64

他们提供良好的工作、学习场所，才能提高工 作质量，更好地为患者服务。 （4）以医疗活动的最合理，最顺畅的流程进行设计，功能分区明确，合理，便于灵活分隔，便于使用和管理，适应发展。 （5）交通流线便捷、清晰、提高医疗效率，便于管理。 （6）建筑造型新颖，亲切，时代气息强，体现现代医疗建筑特色。把现代元素与医疗建筑元素的相结合，创造良好的人文，生态环境。通过连廊整合建筑群，形象大气，构图活泼、造型生动、明快、新颖，具有现代感和亲和力。注重功能，合理开窗，同时形成独特的立面肌理，具有稳重不失活泼，现代而又具有药都韵味的立面风格，布理性的格局中，得以感性的升化。

2.2.3 发热门诊和业务用房改造发热门诊和综合楼扩建建设内容主要扩大发热门诊功能区，加建局部五层业务用

房，与旧大楼连接。旧综合楼主要为内部装修，大楼原有走廊吊顶天花材料破损严重，出现变形、发黄

生锈，局部容易发生掉落的现象。部分墙体开裂、梁柱、墙面出现霉烂脱节、地砖、墙砖老化、发黄、破损，门窗年久失修、破损严重、电缆电线老化，无法满足目前消防要求。本次改造将旧综合大楼拆除成毛胚状态，进行重新装修，装修后的功能分布根据

业主需求调整。改造后的综合大楼将于新建大楼通过连廊连接，把楼层医疗业务衔接起来。2.2.4 综合大楼竖向交通与疏散需要改造的业务用房设计了十分完备的垂直运输设施，水平流线 明晰，竖向交通

顺畅，有楼梯 4 部、电梯 2 部。本项目扩建的发热门诊业务用房共用现有业务用房垂直运输设施。2.2.5 建筑内部装修(一）内部装饰装修

65

通过平面装饰、立体装饰等形式，起到营造氛围、弘扬历史、传 播理念、崇尚医德、宣传知识、介绍方法、彰显特色的作用。 室内装修应简洁；地面、墙面、顶棚相接处无阴阳角，宜做成小圆角；饰面材料应采用难沾污、易清洗的材料；色彩宜明亮雅致，宜采用浅色，适当采用中色或深色。室内装修标准及装修材料初步选用标准如下。

表 2.2.5 装修标准一览表

2.2.6室外园林本项目绿化规划中充分利用地形、防护间距和其它空地布置绿化，并设计供病人康

复活动的专用绿地。同时建设符合儿童生理和心理特点的环境设计。并在医院内宽阔绿地点缀以小品、步道，以常绿草皮、灌木为主，道路边以春、秋两季乔木为主种植，并点缀常青树种、各色花卉。拟建项目的交通系统规划以“人车分流，步行优先”为原则，既解决各功能区的车行要求，又保证医院内舒适的步行环境。本项目配套铺装工程主要广场、道路的建设，绿化景观工程主要为景观主要植被绿化、水景观、景观小品、室外标识等。

66

2.3 设计技术要求2.3.1规划设计要求

(1)医院应充分考虑医疗工作的特殊性质，按照公共卫生方面的有关要求，协调好与周边环境的关系。满足基本功能需要，并适当考虑未来发展。

(2)功能分区明确，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染。住院部应考虑病房与室外活动场所形成互动条件，为住院病人室外活动提供必要的空间环境。设计应考虑建筑工程、装修工程、安装工程使用环境，防范因使用环境原因过快地造成建筑工程、装修工程、安装工程破损、堵塞、渗漏等问题。

(3)根据不同地区的气候条件，建筑物的朝向、间距、自然通风、采光和院区绿化应达到相关标准，提供良好的医疗和工作环境。应充分利用地形地貌，在不影响使用功能和满足安全卫生要求的前提下，医院建筑可适当集中布置。

(4)依据环境条件，适当建设园林景观工程，为病人室外活运提供舒适的环境。应配套建设机动车和非机动车停车设施。门诊楼等主要建筑的结构形式，应考虑使用的灵活性和改造的可能性，满足医疗卫生技术发展的需要。各类用房及配套设施，应保证建筑结构的安全，应符合国家有关抗震规范的要求。

(5)建筑装修和环境设计，应有利于患者生理、心理健康，体现清新、典雅、朴素的行业特点。色彩设计和室内照明，应符合卫生学要求。符合国家建筑节能的相关标准。综合医院的门诊建筑设计应当符合医院感染预防与控制的基本原则。

(6)门诊部等医疗业务用房的室内装修，应符合下列规定：室内顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯具。内墙墙体不应使用易裂、易燃、易吸潮、易腐蚀、不耐碰撞、不易吊挂的材料；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施。除特殊要求外，有患者通行的楼地面应采用防滑材料铺装。所有卫生洁具、洗涤池，应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件。不应使用易产生粉尘、微粒、纤维性物质的材料。配餐、消毒、厕浴、污洗等使用蒸汽和易产生结露的房间，应采用牢固、耐用、难沾污、易清洁的材料装修到顶；并应采取有效措施，使蒸汽排放顺利、楼地面排水通畅不出现渗漏。

(7)院区管网改造，应采用分区专线供应。主要建筑物内，应设置管道井并按需要

67

设置设备层。主要管道沟应便于维修和通风，应采取防水措施。供电设施应安全可靠，保证不间断供电，并宜设置自备电源。采用双回路供电。院区内应采用分回路供电方式。业务用房应设置空调和通风设施。洁净手术部空气净化设施应符合国家有关标准规定。配置与其建设规模和业务技术、行政管理工作相适应的信息系统、通讯系统和安全技术防范系统。

2.3.2 建筑与室内装修设计要求 (1)提倡使用永久性天然材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。建筑外墙

不采用涂料方式，采用中级装修标准，外门窗按照国家规定的节能指标要求采用密封、保温、隔热性能好的产品。走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。

(2)建筑设计说明中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门。(3)重要的建筑、装修材料以及影响室内外重要外观的材料，甲方要求设计方提供

实物样板，由设计单位在施工招标前提供，实物样板所需费用由设计单位负责。(4)方案设计阶段应提供分析与周边环境关系的专篇，要有周边的实景融入图。(5)本项目拟建建筑主要有门诊楼。综合考虑到拟建项目当地的亚热带季风气候，

为便于采光通风，各功能建筑尽量以单内廊和外廊为主，尽量避免中内廊。(6)工程装修要从利于病人康复、促进患者身心健康出发，将园艺治疗融入其中，

注重环境康复。材料选用成熟、经济、环保可靠的产品，装修标准以简洁明快、防滑、防腐、防潮、及体现效率、风格鲜明为原则。通过平面装饰、立体装饰等形式，起到营造氛围、弘扬历史、传播理念、崇尚医德、宣传知识、介绍方法、彰显特色的作用。营造氛围，主要是营造浓郁的医药文化氛围。可以通过装饰风格、装潢、色彩搭配等来表达。装饰风格应体现中国传统特色；装潢可以通过含有医药元素的陈设、摆件、字画、图片等体现；色彩搭配应注意与医院总体色调、区域服务功能相协调。在同一区域内的装饰风格、装潢、色彩应和谐。弘扬历史，主要是弘扬医药历史或医院发展史。可以通过文化长廊、壁画、雕塑、医药器具模型等来表达，在门诊综合大厅一层大厅周围设置展柜。

(7)医院的室内装修应简洁；地面、墙面、顶棚相接处无阴阳角，宜做成小圆角；饰

68

面材料应采用难沾污、易清洗的材料；色彩宜明亮雅致，宜采用浅色，适当采用中色或深色。不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮、防霉、防火、易清洁。色彩要温和、淡雅，可为淡绿色、淡黄色。绿色与血液的红色互为补色，能减轻医护人员用眼疲劳，并对患者心理有平静作用。

(8)功能分区合理、洁污分离、流线清晰、使用效率高、环境质量佳。新旧各个功能区域的合理结合和布局。要根据目前建筑结构进行改造装修，应体现现代医院的文化风格具有鲜明的标识性，装修设计方案应反映时代精神、地方特色，与现代科技有机结合。装修设计应充分考虑医院的定位，应充分注重“以人为本”的设计理念，充分营造人性化的医疗活动空间。

(9)满足现代化综合三甲医院与通用性标准化设计原则。装修设计需满足现代化综合三级甲等医院的国家及广东省的标准。装修设计建议适合诊室单元，又可以适合各医疗功能等各种单元模块，能及时更新以适应新使用要求。(10)体现功能第一，经济实用的原则。在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通

过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。改造建设组织实施对医院运营影响最小原则。各类用房宜集中布置，做到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰。有洁净要求的用房组合在一起。有相同层高要求的特殊设备，宜尽量组合设于同一层。 （11）积极推广标准化、集成化、模块化的装修模式，促进整体厨卫、轻质隔墙等材料、产品和设备管线集成化技术的应用，实行装配式建筑装饰装修与主体结构、机电设备协同施工，提高装配化装修水平。2.3.3 结构设计要求（1）建筑物设计基准期限本工程主体结构的设计基准期限为 50 年。（2）荷载取值根据《建筑结构荷载规范》，本工程地面粗糙度类别为B 类。

69

基本风压：W0＝0.75kn/㎡（3）建筑物的耐火等级本改造及新建工程的耐火等级按二级设计，相应其构件的燃烧性能和耐火等级按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018 年版中有关条文设计。混凝土结构的耐久性要求：根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

的规定，与水和土壤直接接触的混凝土构件的环境类别为二(b)类，其余混凝土构件的环境类别为一(b)类。（4）结构设计安全等级根据《建筑结构可靠度设计统一标准》，本工程结构安全等级为二级。根据《建筑地基基础设计规范》考虑地基基础设计等级为乙级。根据《建筑抗震设计规范》，本工程框架抗震等级为三级，按抗震裂度。（5）结构设计原则严格执行国家及本地有关规范和规定，在不影响安全和使用前提下，努力使用新的设计理念，采用新的技术，精心设计，尽量满足建筑效果、使用功能和节省投资，为业主创造更大的经济和社会效益。抗震设计应遵循现行的国家规范、规程。（6）结构体系及基础设计本项目建筑采用框架结构、基础形式为桩基础。

2.3.4室外工程设计要求1. 室外广场及园林绿化室外新建部分广场石与侧平石等可参考采用石材，与原广场有序连接。广场石材铺

贴方案要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式；若采用非石材或采用拼花形式，应专题报招标人同意。室外铺装详细方案图须单独报招标人确认。

室外园林优化设计方案，宜采用矮小的苗木，并与广场的水池、山景有序统一，优化设计方案要使得病人放松、惬意的心情，院里绿化优化详细方案图须得到报招标人确认。

70

2. 室外管网红线内室外管网改建、新建工程及管线迁移工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移

工程。道路照明按《城市道路照明设施管理规定》有关要求进行设计。井盖设施的设计应当执行国家、省、市技术标准和规范，并满足规范的要求。井盖和

井壁应当标明井盖设施权属单位名称和报修电话。3. 新建和改建大楼泛光照明需进行方案比较，报招标人确认。

2.3.5给排水设计要求（1）设计依据《建筑给水排水设计标准》 (GB 50015-2019)；《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016 年版）；《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）（2018 年版）；《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）；《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）；《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005。《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014

《传染病医院建筑设计规范》 GB50849-2014

《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》（GB/T18713-2002）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）（2）设计范围本项目红线范围内的给排水及消防给水设计。

71

（3） 给水系统室内生活、消防给水系统分开设置。给水系统竖向分成两个区。3层以上采用变频调

速供水设备供水。本项目采用的卫生洁具及给水配件均应选用符合现行国建标准《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T 18870及现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ164要求的节水型产品，所有用水部位均采用节水器具。（4）排水工程a.排水体制建筑物的排水系统采用雨污分流制，即分为生活污水排水系统和雨水排水系统。

b.污水排水系统含放射性及传染性的排水需单独设置水处理设备处理后排入室外管网；

c.雨水排水系统场区内采用雨水口、雨水检查井与雨水管道相结合的城市型雨水排放系统。建筑物

屋面雨水经雨水斗和雨水口收集后，先排入区内的雨水排水管道系统中，最终排至市政雨水排水管道中。（5）消防系统a.室外消防栓统消防用水从市政给水管网上分别接给水管对拟建项目环状供水，供水管上设室外

消防栓，室外消防栓的保护范围为 150m。b.室内水消防栓系统室内水消防系统包括室内消防栓系统和湿式喷水灭火系统。① 室内消火栓系统

室内消防栓给水系统采用变频调速设备供水。变频调速供水设备布置在地下室泵房内。拟建各功能建筑每层均匀设置室内消防栓，保证两股水柱同时到达每一个位置，室内消防栓处设置远离启动消防水泵的控制装置。室内消防水管道环状布置，并设置消防水泵接合器。②湿式喷水灭火系统对于建筑层高小于 8m的空间部分采用湿式喷水灭火系统，湿式喷水灭火系统采

72

用变频调速设备供水。变频调速供水设备布置在地下室泵房内。防火分区内设置感烟探测器的火灾自动报警系统。如某防火分区发生火灾，感烟探测器探测到某防火分区火警将火警传至消防控制室，确认发生火警，发生火灾的区域温度升高，当温度达到闭式喷头的动作温度后，闭式喷头的玻璃球爆破，喷头向发生火灾的区域喷火灭火，与此同时，启动消防水泵，消防水由变频供水设备供水，经湿式报警阀，配水干管、配水支管、最后至喷头。c.气体灭火系统设置部位：配电房等电气用房、重要医疗设备房等设置柜式七氟丙烷灭火系统。

d.灭火器设置根据建筑物使用性质、火灾危害性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等

因素，根据火种的种类，每个灭火器配置场所均配置适量的手提式灭火器，以扑救初始火灾。同时按要求配置防烟、防毒面具。

2.3.6电气设计要求（1）其按照建筑电气设计规范执行。（2）不同场景的灯具明暗照度要不同设置，采用高效节能灯具，如 LED灯盘、筒

灯、射灯、灯带等。（3）主要设备要设USP 电源或 EPS 电源。（4）主要电气设备要有接地连接。（5）可使用带 USB插口的插座。（6）公共楼梯间采用声光感应开关，走廊需设双联开关，室外园林照明定时开关。（7）同时供电的两路及以上供配电线路中，其中一路中断供电时，其余线路应能

满足全部一级负荷及二级负荷的供电要求；（8）供配电系统的设计，要求系统接线简洁，层次清晰。有利于提高供配电系统

的可靠性、安全性和经济性；（9）在最大程度地满足医院功能要求下，电负荷需要考虑未来的负荷增量；重要

区域强电系统设置应考虑后期医院改造的灵活性。

73

（10）采用清洁能源和绿色环保型节能用电设备，适应可持续发展的要求；（11）建筑防雷与接地：严格按照国家相关规范要求执行；防雷保护、安全措施

及接地系统 二类防雷建筑物，建筑物电子信息系统防雷 A 级。 接地装置埋在土壤中，其连接应采用焊接，并在焊接处作防腐处理。 电阻值小于 1 欧姆。 （12）电表选用直流供电智能电表，具备远程监控功能，需连接至我校节能平台

系统，设备采用需与原系统匹配。2.3.7暖通空调设计要求

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）； 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）； 《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力》（2009 版）； 《洁净手术室用空气调节机组》（GB/T19569-2004）； 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）。 （1）空调系统设计时应兼顾经济性：即采用成熟的先进技术，根据各建筑物及建

筑物内各功能房间不同的负荷特性，采用不同集散程度的空调系统，以节省运费；在确保人员舒适及新风卫生要求的同时，充分考虑过渡季节及非常时期采用全新风通风的可能性。以绿色、环保节能为目标，选用环保节能产品，合理处理空调系统产生的废水、废气及噪声，配合其它专业共同营造舒适的环境。通风空调系统方式须进行比选分析。（2）室内设计参数普通办公室：温度为 24-26摄氏度，相对湿度＜65%，新风量为 30 m3/h.p。病房、医技房、诊室：温度为 24-26摄氏度，相对湿度＜65%，新风量为 40

m3/h.p。(3)空调现状：改造的业务大楼目前采用分体空调系统，改造后考虑采用采用风机

盘管加新排风系统。 (4)大厅、休息厅等大空间采用柜式空调机组，低速单风管系统，病房、诊室及办

公等采用风机盘管或分体机加新风系统，大楼手术部设置净化空调系统，采用组合式

74

医用净化空调机组，MRI 使用恒温恒湿机组。(5)气流组织设计要求：以下区域（功能房间）设置负压送、排风系统：呼吸道住

院医技楼病房、发热门诊（呼吸道门诊）诊室、ICU（包括呼吸道病房 ICU和急诊ICU）、急诊区的 X射线检查室、内科急救室及其中一间手术室、呼吸道住院医技楼手术室、传染楼病房送、排风气流组织压力从清洁区——半污染区——污染区依次降低。其中呼吸道住院医技 楼 病房与发热门诊诊室、传染病房总排风量 大于新风量 至 少150m3/h，形成整体负压。 所有排气经过高效过滤器过滤后排放。

(6)通风排烟设计要求：（1）不满足自然排烟条件的大空间房间、内走廊、地下停车场设置机械排烟系统。（2）生化检验室、高（中）活性实验室等设置通风柜排风，所排废气经净化处理后排放。(3)公共卫生间的排风通过竖井或就近排至室外，排风量按 15次/时换气次数计算。(4)设备用房的通风量按以下换气次数计算： 冷冻机房 12

次／时，变配电房 15次／时，水泵房 6次／时，电梯机房 12次／时(5)地下室排风换气次数按＞6次/时。

(7)空调系统控制要求：冷冻机房内各机组均独立由随机的微处理器控制系统及电气控制组件、执行组件对主机的开停、能量控制、安全保护、各运行参数等进行单机控制或群控，保证送风的温、湿度。机组自动控制系统应与楼宇自动控制系统连接，可对冷冻机组、冷冻水泵、冷却塔等进行过程控制，应能根据室内温度的变化，自动、灵活地实时监控空调设备按实际负荷供冷，使机组工作在最佳状态，减少冷源损耗，降低运行费用。

2.3.8智能化系统设计要求(1)设计原则

建筑智能化系统设计应满足，在数字化信息科技应用的基础上，采用信息化、网络化、自动化等高新科技，本着技术可靠、适度超前、集成管理的原则，进行设计。设计的重点是：基于数字化、网络化、自动化的信息设施系统、信息化应用系统、公

共安全系统、建筑设备管理系统、智能化集成系统等，以实现数字化、网络化、智能化的

75

系统建设目标。设计应具有适度超前的扩展性。有关各智能化应用系统和产品档次应具有多样化和

可分步实施的扩展性。(2) 设计标准建筑智能化系统应遵照《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）。应根据本建筑

物的实际情况，参照执行国家标准《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）中相关规定，其中第 4.6.6、4.7.6条为强制性条文，必须严格执行。并符合国家、省、市现行有关法律法规的规定。(3)设计目标通过采用现代智能化集成管理技术，即：互联网络技术、自动化控制技术，以及数

字化技术，进行精密设计、优化组合，精心建设智能化系统，提高系统的高新技术含量满足教学培训技术应用的要求。智能化系统设计应以适度超前为原则，采用先进、适用、优化组合的成套技术和设

备体系，实现建立一个安全、舒适、通信便捷，环境优雅的数字化、网络化、智能化的教育培训中心。(4)设计总体要求

a.系统覆盖面应保证信息管理、网络建设和各种专业应用软件和硬件设备覆盖业务可持续的使用

周期，为教学培训、考试、远程会诊、学术交流，网上图书馆、智能院史馆等各个业务及办公环节提供技术支撑。

b.系统集成度应实现建筑物智能化集成管理系统与各子系统之间实现信息共享、网络互通、功能

协同以及各子系统之间的协调联动控制。c.系统稳定性应确保系统运行的稳定可靠、实用性强，安全性高，故障率低。d.系统操作性设置简单、友好的用户操作界面，使用户操作简便，并在网络安全认证的条件下，

76

通过网络远程实现建筑智能化系统综合信息的查询。e.系统兼容性计算机平台的兼容性：包括主机及终端、网络硬件、操作系统软件；软件支撑平台的兼容性：包括数据库、网络支撑软件和系统开发工具；应用系统的兼容性：包括信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备

管理系统、智能化集成系统等；设备与产品的兼容性：选型的设备及产品应具有模块化、互换性和可扩展性。

(5)信息设施系统a.通信接入及电话交换系统b.信息网络系统c.综合布线系统d.公共广播系统e.会议系统f.信息引导及发布系统

(6)公共安全系统a.视频安防监控系统功能包括：电视监控、云台控制、视频矩阵切换、报警联动、录

像。b.视频安防监控系统应安装摄像机对下列目标及部位进行监控：

(7)入侵报警系统通过互联网络实现对入侵报警进行监控：

(8)门禁系统（出入口控制系统）a.联动功能：安防联动、消防联动。b.实时监控：可以实时监控到每个门的开关状态；门禁监控图标的状态提示。c.系统应与消防火灾自动报警系统联动，在火灾确定后应能自动解除所有安装在

消防通道、防火分区隔墙、疏散楼梯及建筑物出入口处的出入口控制，消防紧急逃生时人员不使用钥匙应能安全迅速通过。

77

(9)电子巡更系统电子巡更管理系统的目的是为实现巡逻人员的签到管理，电子巡更系统应与公共

安全系统实现联动。(10)火灾自动报警系统主要场所宜选择智能型火灾探测器，宜与安全技术防范系统实现互联，可实现安

全技术防范系统作为火灾自动报警系统有效的辅助手段。消防监控中心机房宜单独设置并考虑与分行监控中心进行连接和数据共享。应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95

2005 版）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）等的有关规定。(11)地下车库，主要功能考虑增加车牌识别系统、智能诱导系统、智能收费系统、反向寻车系统等功能。2.3.9 医疗气体设计要求编制依据 （1）《医用气体工程技术规范》（GB50751-2012）； （2）《压力容器》（GB150-2011）； （3）《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）； （4）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）； 本项目用气体系统包括氧气、集中真空吸引系统、压缩空气系统。 病房及其它用气

点按每床位仅设一套“三气”（即氧气和集中真空吸引气、压缩空气）终端，安装在墙上医疗设备带内；各层中的抢救室设两个氧气终端和两个集中真空吸引气终端以及一个压缩空气终端；雾化喷雾室设一个氧气终端和一个压缩空气终端；口腔科、耳鼻喉科B 超室每间 各预留一套“三气”终端。 (1)集中供氧气系统 本项目应设置集中氧站，并对医疗用房预留氧气供应接口。为了保证医院的医用氧

气系统必须安全可靠和不间断供气，采用瓶装液氧和备用氧源。在院区氧气主管出现故障的情况下,由备用氧源经过氧气汇流排自动切换到大楼的供氧系统之中。室外氧气管道进入医疗用房楼，接至制氧设备室，然后通过立管送至各层用气点，每层水平干管

78

设减压器，减压器后设安全阀，系统设计 保证最远端用气点处的供氧压力不小于 0.4Mpa。每层水平干管与立管连接处设切断阀，以保证在某支管或某层水平管维修时，切断气路，不影响其它部分的使用，减压器前设虑孔小于 25um 的过滤器。 (2)氧气系统的监控 在氧气分配器上设置有压力表和压力传感器，在立管的末端处设有 压力传感器，

以便在站房现场和“三气”总控室监控显示管内氧气运行压力，当压力达到规定的上、下限时，总控台发出声光报警。各层护士站设置有监视氧气压力的压力表，可监视本区域的供氧压力，且有超报警装置。 (3)集中真空吸引气系统

集中真空吸引气系统为各病房、抢救室、口腔科等吸抽病人污物而设置，主要包括集中真空吸引气站、管道系统、监控系统。 (4)医用压缩气体系统 a.压缩空气站 空压机房规划设计成双路系统，2台空压机 1 台工作 1 台备用，当压缩空气量不

足时也可 2台同时工作。 b.管道系统 医用压缩空气系统由中心空气压缩机站﹑安全报警装置﹑管路﹑阀门﹑空气稳压

输出装置及空气终端等组成，压缩空气由空压机站输出，主管道由机房引至管道井通往各楼层，通过稳压后经管道﹑阀门输送到各病区病房的空气终端，供呼吸机等器械使用。每个病区的横管安装在病区走廊的吊顶内，病房内支管及终端均安装在组合式铝合金设备带内。

79

2.3.10 污水处理工艺设计要求1、医疗污水 污水处理设计要满足《医 院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和其他相

关规范要求。本项目污水排放应达到以下要求： （1）传染病和结核病医疗机构污水排放一律执行《医疗机构水污染 物排放标准》（GB18466-2005）中表 1 的规定。 （2）综合医疗机构和其他医 疗机构排放执行《医疗机构水污染物排放（GB18466-

2005）的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇污水处理厂的下水道污水，执行预处理标准。 （3）带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。 （4）采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水，若直接排入地表水 体和海域，应进行脱氯处理，使总余氯小于 0.5mg/L。 （5）特殊性质污水先分类收集，单独进行预处理，再排入医院污水 处理系统。检验科所产生的酸性污水经过中和池酸碱中和处理后，排入 医院污水管网。放射科含有放射性污废水采用衰变池预处理。含有重金 属离子的废水，收集外运后集中处理。 2、生活污水

各个建筑单体的生活污水由室内的污水管道收集后，就近排放至附 近的化粪池经过化粪池的处理后，接入院区的废水管网。各个单体建筑的室内废水管网均排至四周的室外废水管网。食堂厨房废水经过隔油池 期处理后排至室外废水管网。废水管网收集所有污废水后，统一排至医 院自建的污水处理站进行处理，再排至市政排水管网。室内污水、废水 系统分流排放。

80

2.3.11消防工程设计要求（1） 本项目为重要的人员密集性医疗建筑，用电负荷等级为一级。采用两路 10KV 电源供电。所有消防设备采用双电源箱供电，市电主用，发电机备用。（2）所有消防设备的供电干线均采用矿物绝缘电缆。（3）本项目设置消防应急照明，在建筑物公共走道，前室等区域设置疏散照明，消防控制室，发电机房等设置备用照明，具体要求如下： A.疏散照明：对于楼梯间、避难走道，不应低于 5.0lx.人员密集场所，竖向疏散区域地下疏散区域、需要救援人员协助疏散的场所，疏散照明的地面最低水平照度不应低于5．0 lx。其他疏散区域疏散照明的地面最低水平照度不应低于 3．0 lx；对于病房楼或手术部的避难间，不应低于 10.0lx;疏散灯具采用双电源供电并带蓄电池，蓄电池应急时间不少于 60min.

B.备用照明：在消防控制、配电房、消防水泵房等重要工作区域设置备用照明。照度按不低于 100%正常照明设置。采用双电源供电。持续供电时间不小于 180min.

（4）本项目设置控制中心火灾自动报警系统，大楼首层设置一个总控制室，其它单体建筑物设置分控室。系统主要由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成.主要设备有火灾控制器、联动控制器、图形显示装置、消防专用电话、应急广播控制装置、应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器、漏电火灾监控主机、防火门监控主机等。

2.3.12无障碍设计要求(1)无障碍标识系统：标识系统在设计时须考虑到肢体残疾者、视障者、听障者、智

障者的特殊需求。整体上看，因地制宜设置无障碍的设备和设施，以满足信息无障碍的要求，并设置相关的无障碍标识系统。设计单位在方案、初步设计中以单独篇章提交标志标识系统设计成果。

81

(2)设置盲道，本项目的人行道均设置盲道，盲道分为行进盲道和提示盲道。盲道材质采用表面防滑型材，颜色采用中黄色。应符合《无障碍设计规范 GB 50763-

2012》规定。(4)设置无障碍出入口，根据建筑物出口不同的地质条件设置两种无障碍出入口：

平坡出入口、同时设置台阶和轮椅坡道的出入口。应符合《无障碍设计规范 GB 50763-

2012》规定。(5)设置无障碍通道，所有建筑物均设置无障碍通道，其中建筑中的室内走道宽为

1.80米，室外通道宽度大于 1.80米。无障碍通道均设置扶手。还应符合《无障碍设计规范 GB 50763-2012》规定。

(6)门的设置，根据不同建筑和不同用房的性质设置相应的门，建筑物大门优先采用自动门，其余功能用房优先采用推拉门。自动门开启后通行净宽度不小于 1.5米。门的无障碍设计还应符合《无障碍设计规范 GB 50763-2012》规定。

(7)扶手的设置，根据无障碍设施的不同功能和性质设置相应的扶手，建议选择带防滑颗粒塑胶材质的无障碍扶手。应符合《无障碍设计规范 GB 50763-2012》规定。

(8)无障碍厕所的设置，建筑物均按其功能性质设置相应数量的公共无障碍厕所，根据实际使用需求，厕所管道建议用DN160-200，以防堵塞。并应符合《无障碍设计规范 GB 50763-2012》规定。

三、项目设计人员架构组成专业分工 专业职称 最低投入

人数要求项目负责人 一级注册建筑师，建筑专业高级技术职称 1

结构专业负责人 一级注册结构工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作 10 年以上的中级技术职称

1

建筑专业负责人 一级注册建筑师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作 10 年以上的中级技术职称

1

暖通专业负责人 注册设备工程师（暖通），本专业高级技术职称 1

82

或者从事本专业工作 8 年以上的中级技术职称电气专业负责人 注册电气工程师，本专业高级技术职称或者从事

本专业工作 8 年以上的中级技术职称1

给排水专业负责人 注册设备工程师（给排水），本专业高级技术职称或者从事本专业工作 8 年以上的中级技术职称

1

概预算专业负责人 注册造价工程师 1

注：每个专业其他参与工作的人员不少于 2人。2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目

合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。

83

四、设计成果提交要求1.通用要求

1.1设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

1.2凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。1.2 设计成果要求1.2.1招投标阶段的成果要求投标人应当按照招标文件的要求编制和提交满足要求的设计成果文件，具体成果如

下:

（1）设计说明：包括工程概况、设计构思、设计理念描述、装饰设计说明、装饰材料表、技术经济指标、投资估算等。（2）方案图册：设计图纸包括平面图、顶面图、主要部位立面图、关键节点大样图、

功能分析图、重点部位效果图。重点部位效果图包括但不限于：（A）主要公共空间 （B）各层诊室 （C）各层科室候诊区（D）会议室（E）各层电梯厅（F）地下车库改造后效果。（3）设计文本要求：以彩色打印A3（297m×420mm）规格缩印编排装订成册。

设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一必须标注比例尺，原则上图纸规格均宜为 A3，若有必要，图纸可由 A2规格折叠为A3，与文本统一装订成册,设计文本篇幅不宜超过 500页。按招标文件投标须知要求编制。（4）展示图板：主要内容包括能反映重要设计内容的有关图纸与简要文字说明，

图片比例不限。以A1图纸规格制作，横幅排版，装裱在轻质板上，数量不少于 3 张。按招标文件投标须知要求编制，同时提交电子文件。

84

（5）电子文件提交要求：所有纸质文件均要提供电子文件。文本文件采用*.doc格式文件。设计方案矢量图形文件采用*.dwg（AutoCAD2004 版）格式文件。所有*.dwg

文件需同时转换为*.jpg格式文件（不可修改格式）以备用。图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。电脑渲染图采用*.jpg文件格式。1.3方案报批阶段的成果要求本项目中标的设计单位应依据国家现行的建筑工程设计文件编制规定和评标专家的

评审意见以及招标人的要求，继续完成其装修方案设计的调整、优化、补充和完善，直至装修方案设计获得批准。具体成果如下：（1）平面布置图（含：平面功能布置、墙体放线尺寸、家具布置）及室内主要立面

造型设计图；（2）风格图片板（代表性设计走向、设计风格）；（3）重要空间节点彩色效果图（包括主要公共空间、各层诊室 、各层科室候诊区、

会议室、各层电梯厅、地下车库改造后效果、公共卫生间等）（4）主要、重点装饰面材料样板（地下车库材料说明）。（5）方案设计的文字说明

1.4初步设计阶段的成果要求（1）设计人应按招标人审定的装修方案设计（对本项目的装修、各设备专业的重大

技术问题的解决方案）进行综合技术和经济分析，论证技术上的可行性、适用性和经济上的合理性（2）编制并提交初步设计工作大纲，开展初步设计，提交初步设计图纸，计算工

程量及主要设备、材料数量，提出施工方案意见，编制初步设计概算，并提供文字说明及图表资料。1.5 初步设计深度（1）根据批准的装修方案设计进行初步设计。初步设计文件应包括编制设计文件说

明书（包括设计总说明和各专业的设计说明）、设计图纸、主要设备及材料表和工程投资概算等。

85

（2）初步设计文件的深度和成果应满足国家现行的建筑工程设计文件编制规定和本技术文件的规定和要求，初步设计文件应报送建设单位审查。设计人应参加建设单位组织的初步设计审查会，介绍初步设计成果，并根据审查意见或结论负责完成对不超出原定设计的内容做必要的调整和补充。1.6 初步设计成果要求初步设计文件应满足审批和进行施工准备的要求，其基本要求应满足但不限于以下

方面：（1）应符合已审定的装修方案设计；（2）设计中的主要技术和关键技术已经解决；（3）工程设计概算及设备清单能作为确定工程项目投资的依据；（4）能据以确定和准备主要设备和材料；（5）能据以进行施工招标标段划分和编制施工招标文件；（6）能据以进行施工图设计；（7）能据以确定施工总体进度安排，进行施工方案研究和施工设备；（8）初步设计阶段的基础设计应达到满足基础招标的深度。（9）具体需要提供成果如下：1）天棚布置图（含：灯位、照明方式、灯具数量）；2）重点部位天棚造型节点大样；3）平面布置图（含：平面功能布置、墙体放线尺寸）；4）地面物料及铺装图；5）主题墙、端景墙、特殊造型墙立面图及重要节点大样；6）门窗图节点大样；7）重要空间表现图或效果图；8）主要材料样板9）相关竖向设计系统图10）地下车库改造相关图纸11）项目其它设计方案图

86

1.7 施工图阶段的成果要求(1) 施工图设计工作的目的

根据批复的初步设计文件审查意见和设计合同的要求，对所审定的设计方案、技术决定加以具体和深化，最终确定各项工程数量，提出文字说明和满足施工需要的技术规范、招标图纸和详细图表资料等。施工图设计文件以设计图纸为主，以设计说明为辅。

(2)施工图设计应满足施工招标的要求设计人可提出施工招标的标段划分建议，或按招标人的要求进行标段划分。设计人应在合同规定的时间之前分批或一次性提交满足工程施工招投标所需的设计

图纸和技术规范，并提供相关配合工作。施工招标图纸文件应与施工图设计文件相互衔接，并重视限额设计，严格控制工程

量，设计参数指标和工程投资，且不应在施工图设计阶段未经招标人同意做出影响建筑结构、设备系统安装运行等的变化。(3) 施工图设计文件的深度和成果要求:

施工图设计文件的深度和成果应满足国家现行的建筑工程设计文件编制规定和本技术文件的规定和要求，包括但不限于以下方面：

1）能据以编制工程施工图预算；2）能据以安排工程施工材料、设备定货和非标准设备、构件的制作；3）能据以安排施工实施进度计划和施工工艺流程；4）能据以进行施工、安装及运行；5）能据以进行工程验收等。6）具体需要提交成果如下：

平面图：

87

a.平面功能布置图； b.平面铺装图（物料图）； c.放线图（墙体及室内分隔、固定家具尺寸）； d.天棚布置图（含层高、天花标高、材质标注、空调出风口定位、灯孔定位尺寸、灯具型号及图例 、吊灯位、大样图索引）；

e.配套机电专业（水、电、空调等）的点位图、系统图和布置图（标立面、平面详尽尺寸）等专业施工图； 立面图 a.主题墙、背景墙、特殊造型墙立面图； b.标准立面图； c.硬质装饰立面拼装图（厨房、卫生间等需拼缝空间） d.控制物件安装图（开关、插座、空调室内机等等装饰物件安装定位） 大样图 a.特殊造型墙大样； b.卫生间构造大样（洁具安装大样）； c.地面（地砖、地板及其他）标准铺装大样图； d.造型地面（地台、踏步、地坑、地坪造型等）节点大样图； e.造型天棚节点大样；

f.标准天棚安装大样； g.装饰物件构造大样； 配套资料

a.施工说明；b.物料表（用材表、用量、供方资料）；c.物料样板（三套）d.图片资料：家具图片、灯具图片、窗型配饰图片

88

1.8设计文件提交份数1. 投标阶段的图纸和资料投标人应当按照招标文件的要求提交投标文件图纸和资料。

2. 方案设计阶段的图纸中标的设计人应当按照招标文件的约定完善装修方案设计，在方案设计报审时，设

计人应提交满足审批要求的设计成果文件 8 套，并提交方案设计文件的电子版文件 2 套。3. 初步设计阶段的图纸初步设计阶段，设计人应按前述设计深度要求，一次性提交完整的设计成果文件 8

套，并提交全部初步设计文件的电子版文件 2 套。4. 施工图设计阶段的图纸施工图设计阶段，设计人应按前述设计深度要求，分批或一次性提交完整的施工图

和施工招标设计成果文件 16 套，并提交全部施工图和施工招标设计文件的电子版文件２套。5. 工程施工配合阶段的图纸工程施工阶段的各种设计图纸修改、变更文件及各类报告、资料等应不少于 8 套，电

子版文件 2 套。6. 其他图纸

除以上设计文件数量，建设单位如需额外增加设计文件数量，将按实际工本费付费，设计人应按招标人要求的时间及时提供。设计阶段和施工阶段的设计联络文件 8 套，可以当面递交或扫描件文档的方式递交。五、付款方式和条件

89

1、在合同实施期间设计费应根据承发包双方确认的实际工程量提交财政审核，最终以肇庆市德庆县财政局投资审核中心出具的设计费审核意见书并结合承包人中标下浮率确定结算价，若审核意见书中已包含中标下浮率，实际支付以审核意见书金额为准，若审核意见书不包含中标下浮率，实际支付需结合中标下浮率。

2、分五次付款：第一次；合同签订后 10日内，支付中标价的 10%做为预付款；第二次：施工图审查完成，累计支付至合同设计费的 50%（含预付款）；；第三次：德庆县财政局投资审核中心出具设计费审核意见书后 15个工作日内，累

计支付至设计费结算价的 70%（含预付款）；第四次：工程竣工验收后，累计支付至设计费结算价的 90%（含预付款）；第五次：德庆县财政局投资审核中心出具本工程的结算评审报告书后，15天内支

付至设计费结算价的 100%。

1、免责条款：上述每期款项的支付根据实际情况按进度付款。由于招标人资金审批进度问题，可能会影响货款支付，若招标人资金审批通过则正常支付（按照以上方式执行）；若招标人资金未能按时审批通过则将延期支付货款，招标人与中标人可自行商讨解决并以纸质文件相应落实条款。2、以上付款前中标方必须提供合法相关发票，提供付款账户，招标人以转账的方式支付3、收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。4、中标人凭以下有效文件由招标人支付项目中标合同金额。（1）合同；（2）中标人开具的正式发票；（3）项目成果；

（4）中标通知书。

90

第九章 投标文件格式

投标文件外封袋格式：

91

德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）

投标文件（商务标/技术标）

项目名称：德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）

招标人： 德庆县代建项目管理局投标人： （盖投标人公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

在 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封

商务标投标文件封面格式：

92

正本/副本

德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）

投标文件（商务标）

招标人：德庆县代建项目管理局投标人： （盖投标人公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日

93

目 录（1）投标函及投标函附录（2）法定代表人身份证明书（3）授权委托书（如需委托）（5）投标保证金（保证金凭证）（6）资格审查资料（7）商务评审资料（8）其他资料（如有）

94

一、投标函德庆县代建项目管理局：

1．我方已仔细研究了德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）招标文件的全部内容，并对施工现场进行调查勘察，现根据招标文件、答疑纪要和其它相关文件的要求，并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我方愿以设计费投标报价下浮率为 %（填写正数，取小数点后两位），即基于设计费招控价计算的设计费投标报价为人民币 （小写： 元），设计工期 日历天。工程质量 要求竞投承包上述工程。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确；且已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件及附件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

5． （其他补充说明）。

投标人： （盖投标人公章）法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

95

投标函附录序号 条款名称 约定内容

1 设计项目负责人姓名： 工程师职称专业： 注册证书编号：

3 投标有效期 日历天

96

二、法定代表人身份证明书

投标人名称： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日经营期限： 姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人： （盖投标人公章） 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件。

97

三、授权委托书（如需委托）本人 （姓名） 系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人

代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。代理人无转委托权。

投标人： （盖投标人公章）法定代表人： （签字或盖章）身份证号码： 委托代理人： （签字或盖章）身份证号码： 年 月 日

附：委托代理人身份证复印件

98

五、投标保证金

德庆县代建项目管理局：我方于 年 月 日参加德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房

改造工程（设计）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称： （盖单位公章）法定代表人或授权人： （签字或盖章）

年 月 日

附：投标保证金凭证（投标保函或银行转账凭证或保单）复印件 若以银行转账的需提供投标人基本户开户许可证（或开户存户信息表）

99

六、资格审查资料1、报名回执；2、企业营业执照（副本）；3、设计资质证书（副本）；4、设计项目负责人建筑设计类工程师(或以上)职称；5、广东省以外的投标人在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理

企业和人员信息登记并通过数据规范检查（提供网页截图）6、投标人没有在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用广东”网站

（http://www.gdcredit.gov.cn/）、被列为有效期内失信被执行人（以网上截图为准），投标人没有在“信用肇庆”网站（http://credit.zhaoqing.gov.cn/）被列入“黑名单”并在处罚期内的（以网上截图为准）。

7、按照《住房城乡建设部关于印发建筑市场信用管理暂行办法的通知》（建市[2017]241号）的规定，投标人及拟派项目负责人没有在“全国建筑市场监管公共服务平台”和“广东省建筑市场监管公共服务平台”被列入“黑名单”。

8、投标人为已办理肇庆市投标企业信息登记企业，并凭 CA证书报名后打印报名回执。

100

七、商务评审资料7.1、投标人同类工程业绩情况表

序号 工程名称 项目规模 竣工时间 备注123456

……注：1.提供合同复印件。2.业绩有效期为近三年完成工程，即 2017 年 7 月 1日至今。

投标人名称： （盖单位公章）法定代表人或授权人： （签字或盖章）

年 月 日

7.2、拟投入本项目设计技术人员汇总表

序号 姓名 拟任

职务/岗位专业技术职称资格 执业资格证书号 备注

1

2

3

4

5

6

…

注：1.本表所填报拟投入本项目设计证明材料按商务评审要素填写（根据工程实际情况，

可自行增减人员）；请在表后附与评分有关证件、证书、近三个月社保证明（不含投标截止日期所属月份往前推三个月）材料等复印件。

2. 如投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他证明材料来证明所附与评审有关的证件、证书、证明材料的继承性。

投标人名称： （盖单位公章）法定代表人或授权人： （签字或盖章）

年 月 日

十一、其他资料投标人认为有必要提交的相关证件、证书、证明材料等，提供复印件并加盖其公章；如

商务部分评分标准中涉及的内容等等。如投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批

件或其他证明材料来证明所提交与评审有关的证件、证书、证明材料的继承性。

技术标投标文件封面格式：

正本/副本

德庆县妇幼保健计划生育服务中心发热门诊扩建和业务用房改造工程（设计）

投标文件（技术标）

招标人：德庆县代建项目管理局投标人： （盖投标人公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日

技术方案（包括以下内容但不仅限于以下内容）按《商务及技术评审表》中设计方案具体要求的评审内容提供完整的设计方案（格式自定义）

附件一、信息公示表信息公示表

序号 项目 投标文件内页码 信息情况 投标单位如实填写 颁发时间 备注

1 资质证书 资质等级

2 营业执照社会统一信用代码

营业期限3 开户许可证 开户银行

账号

7 投标保证金情况汇款形式 金额：

开具单位：保函/保险合同（保单）编号：

8 企业业绩 工程名称：

施工合同

建设规模建设单位

15 总项目负责人证明材料

姓名：项目负责人注册证

注册证号

资格证书 资格证号职称证书 职称证号

16 项目负责人姓名：注册证 注册证号职称证书 职称证号

17

结构专业负责人 姓名：注册证 注册证号职称证书 职称证号

18

建筑专业负责人 姓名：注册证 注册证号职称证书 职称证号

19

暖通专业负责人 姓名：注册证 注册证号职称证书 职称证号

20 园林专业负责 姓名：

人 注册证 注册证号职称证书 职称证号

21电气专业负责

人注册证 注册证号职称证书 职称证号

22智能化专业负责人

注册证 注册证号职称证书 职称证号

23给排水专业负责人

注册证 注册证号职称证书 职称证号

24概预算专业负责人

注册证 注册证号职称证书 职称证号

25 报建负责人 注册证 注册证号职称证书 职称证号

26 勘察专业负责人 注册证 注册证号

职称证书 职称证号注1、本表壹式壹份，电脑打印(手写无效)，与投标文件一起密封递交2、以上表格内容为投标人根据《商务文件评分标准》提供的所有资料，表格内容若有不

全，请投标人自行补充，表中所列内容如有多项可按格式自行增加。(若无提供该表则作废标处理，如有作假，取消投标资格，并列入不良行为记录)

3、此项目按照《广东省住房和城乡建设厅广东省发展改革委关于房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标全过程信息公开的管理规定》实行全过程信息公开，特别是中标候选人，此表及投标保证金证明、投标文件商务部分所有内容(包括报价清单(如有)人员，业绩、奖项等资料)扫描件作为评标报告附件在公示时公示。其余废中标候选人的信息公示表及投标保证金证明扫描件也讲作为另一附件同步公示

4、投标单位应如实填写，招标人保留查证的权利，如经招标人查实出现虚假资料，招标人有权取消其中标候选资格并推送诚信平台列入不良行为记录。(如招标代理机构未按要求讲上述资料进行公示的，经监督部门查实后，有权将其行为纳入不良信用记录并推送省级建筑市场监管一体化工作平台)