BESTEKSOMSCHRIJVING Ten behoeve van: Clubhuis … 2012-10-5... · BESTEKSOMSCHRIJVING Ten behoeve...

BESTEKSOMSCHRIJVING

Ten behoeve van: Clubhuis R.C. The Dukes Besteknummer: 79.074

Datum: 25-09-2012

Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-1 onder licentienummer: 89.10.01.E

Opdrachtgever: Stichting Sportakk. R.C. The Dukes Limietlaan 75216 JJ 's-HertogenboschPostbus 15835200 BP s-Hertogenboschtel.: 073 - 613 60 61

Algemene omschrijving van het werk: Het gehele werk bestaat uit de nieuwbouw van een sportakkomodatie aan de Limietlaan te 's-Hertogenbosch.

Dit bestek bestaat enkel uit de beschrijving van het bouwkundig gedeelte.

Besteknummer: 79.074

Datum: 25-09-2012

Kadastrale gegevens perceel: Gemeente: 's-HertogenboschSectie: N.Nummer: 2030

Directie: Architektenburo Becker b.v.Oude Vlijmenseweg 1165223 GS 's-Hertogenboschtel.: 073 - 614 77 03fax.: 073 - 614 58 29contactpersoon: Dhr. ir. A.L. Beckertel.: 0628 - 84 35 95E-mail: abecker@home.nl

Architect: Architektenburo Becker b.v.Oude Vlijmenseweg 1165223 GS 's-Hertogenboschtel.: 073 - 614 77 03fax.: 073 - 614 58 29contactpersoon: Dhr. ir. A.L. Beckertel.: 0628 - 84 35 95E-mail: abecker@home.nl Adviseur:Adviseur constructies:Wijcon Waalwijk B.V.Van Liemptstraat 105145 RB WaalwijkPostbus 2105140 AE Waalwijktel.: 0416 - 78 48 90fax.: 0418 - 65 12 50contactpersoon: Dhr. ir. F.A.M. VerzantvoortE-mail: waalwijk@adviesburo-wijcon.nl

Adviseur: Adviseur installaties:Sweegers en de Bruijn BVGoudsbloemvallei 315237 MH 's-HertogenboschPostbus 4175201 AK 's-Hertogenboschtel.: 073 - 641 13 00fax.: 073 - 642 43 16contactpersoon: Dhr. ing. C.J.M. ReinierenE-mail: info@swebru.nl

Inhoudsopgave:

BESTEKOMSLAGTITELPAGINAOVERZICHT BIJLAGENEINDPAGINA

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 1 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 22 10 STUT- EN SLOOPWERK 31 12 GRONDWERK 32 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 35 15 TERREINVERHARDINGEN 41 17 TERREININRICHTING 43 20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 45 21 BETONWERK 49 22 METSELWERK 63 23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 72 24 RUWBOUWTIMMERWERK 78 25 METAALCONSTRUCTIEWERK 82 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 90 31 SYSTEEMBEKLEDINGEN 100 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 101 33 DAKBEDEKKINGEN 104 34 BEGLAZING 110 35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 113 36 VOEGVULLING 114 38 GEVELSCHERMEN 117 40 STUKADOORWERK 120 41 TEGELWERK 122 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 127 43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 129 44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 131 45 AFBOUWTIMMERWERK 136 46 SCHILDERWERK 140 47 BINNENINRICHTING 141 48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 143 50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 146 51 BINNENRIOLERING 149 52 WATERINSTALLATIES 159 53 SANITAIR 176 54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 189 55 GASINSTALLATIES 193 60 VERWARMINGSINSTALLATIES 201 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 218 68 REGELINSTALLATIES 237 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 260 75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 281 78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 285

Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:Bij de beschrijving van het werk behorende bijlagen:- volgens documentenlijst, bijlage bij dit bestek. Overige bijlagen:- model garantieverklaring model II - model cordinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling - model bankgarantie model I - veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase - veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier)- rapportage bodemgesteldheid- grondonderzoeksrapport met grondwaterstandsgegevens- rapport funderingsadvies- rapport bouwfysica- rapport archeologisch onderzoek- afwerkstaat- materialenstaat- kleurenstaat - hang- en sluitwerkstaat Destil- verfbestek Sikkens ST0157-1-2012 dd. 20-08-2012- F1 norm kleedaccomodaties- Hyginecode sportkantines- omgevingsvergunning - bestek E-installaties van Swebru- bestek W-installaties van Swebru

Aldus opgemaakt en ondertekend:

Datum: 25-09-2012 Plaats: 's-Hertogenbosch

Clubhuis R.C. The DukesArchitektenburo Becker b.v. Datum: 25-09-2012

Besteksnummer: 79.074

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012

00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voorzover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in hetbestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voorde uitvoering van werken en van technischeinstallatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bijbeschikking van 19 januari 2012 nr. 2012-2000541953van de Ministers van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw enInnovatie, zoals deze zijn opgenomen in deSTABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven doorStichting STABU te Ede.

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012

00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN01 WERKTERREIN

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of hetwater dat door de opdrachtgever aan de aannemer voorde uitvoering van het werk ter beschikking wordtgesteld, het terrein of het water waarop en waarinhet werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.

93 DOCUMENTENOnder document wordt verstaan alle informatie ongeacht de aard van de informatiedrager waarop of waarin deze informatie is vastgelegd.

00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN01 GELDIGHEID

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, isdeze publicatie van toepassing zoals deze driemaanden voor de dag van aanbesteding luidt.

02 PUBLICATIESDaar waar een technisch normvoorschrift,praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of eenandere publicatie is vermeld, is deze van toepassing.Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of eenaanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, isdeze publicatie inclusief die correctie, aanvullingof wijziging van toepassing.

90 TEGENSTRIJDIGE BEPALINGENIndien de algemene (leverings-)voorwaarden van de aannemer tegenstrijdig zijn met de bepalingen in deze besteksomschrijving, prevaleert de besteksomschrijving.

91 STRIJDIGHEDENIn afwijking van de UAV, paragraaf 2, lid 4, vullencontractstukken elkaar aan. Bij strijdigheden deduurste vorm aanhouden voor prijsbepaling. Indien na de opdrachtverstrekking klaarblijkelijke strijdigheden worden geconstateerd, waarvoor de opdrachtgever niet was gewaarschuwd door de aannemer, terwijl de aannemer redelijkerwijs wel opde hoogte had kunnen zijn van deze tegenstrijdig-heden, dan zal door de opdrachtgever worden gehan- deld alsof de aannemer bij zijn prijsaanbieding de

89.10.01.E Blad: 1



duurste vorm heeft aangehouden. 92 TEGENSTRIJDIGHEDEN TIJDENS DE UITVOERING

Bij tegenstrijdigheden in de op het werk betrekkinghebbende stukken dient in principe onderstaandeprioriteitsvolgorde te worden aangehouden:1. bepalingen, voorschriften, verordeningen, voorwaarden en aanwijzigingen door of vanwege de overheid;2. normbladen, -voorschriften, attesten e.d.;3. de bij de levering door fabrikant/leverancier te verstrekken verwerkingsvoorschriften;4. in goedgekeurde notulen van bouw en/of tijdens de werkvergaderingen vastgelegde besluiten;5. bestekswijzigingen;6. constructie- en installatiewerktekeningen, voor zover betrekking hebbend op constructie- en installatieonderdelen;7. bouwkundige werken detailtekeningen;8. de nota('s) van inlichtingen;9. dit bestek;10. de bij dit bestek behorende bestekstekeningen;11. de STABU Standaardbepalingen 2007.Voor tekeningen geldt in de eerste plaats de tekeningmet de grootste schaal.

93 SIGNALERING TEGENSTRIJDIGHEDENHet in 91 en 92 bepaalde laat onverlet deverplichting van de aannemer om de opdrachtgever tewaarschuwen in geval van een klaarblijkelijketegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek.

00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER01 BOUWBESPREKING

De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1van de UAV 2012 zal worden gehouden.

03 AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVERDoor de opdrachtgever beschikbaar gesteldebouwstoffen worden kosteloos op of in hetvervoermiddel bij het werkterrein afgeleverd.

90 INLICHTINGENDe opdrachtgever zorgt voor het verstrekken van de benodigde inlichtingen ten aanzien van de bouwwerkzaamheden aan de directe omgeving en gebruikers van het complex.

92 VERGADERRUIMTEDe opdrachtgever stelt ruimte beschikbaar ten behoeve van het houden van bouwvergaderingen en directieoverleg. - in bestaande kantine op ca. 60m afstand

00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN

De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering vande (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grondaanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conformde grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisselingOndergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemdedigitaal loket van het Kadaster (Klic-online).Vr de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbijin de grond aanwezige kabels en leidingen betrokkenzijn, traceert de aannemer de ligging hiervan endraagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering vande (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade

89.10.01.E Blad: 2



ontstaat.De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangengegevens over in de grond aanwezige kabels enleidingen op de bouwplaats aanwezig zijn eninstrueert uitvoerend en machinebedienend personeel.

02 VRIJWARINGDe aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alleeventuele aanspraken die door de belastingdienst inhet kader van de ketenaansprakelijkheidsregelingworden gemaakt, alsmede tegen eventuele hieropgebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers diemet (een deel van) het werk zullen worden belast.De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueeldoor hem af te sluiten(onderaannemings)overeenkomsten opnemen en deonderaannemer verplichten deze bepaling in eventueeldoor hem af te sluiten onderaannemings-overeenkomsten op te nemen.

04 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGENOnder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn methetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaaldis omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederlandarbeid te laten verrichten zondertewerkstellingsvergunning.De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na,alsmede deze besteksbepaling.Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat"de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besprokenen opgenomen in het verslag.De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoeringvan het werk gecontracteerde onderaannemerschriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplichtde onderaannemer de bepalingen van de Wav na te levenen deze besteksbepaling op te nemen in door hem tesluiten (onderaannemings)overeenkomsten.Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen enkosten zijn voor rekening van de aannemer.De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever deidentiteit vast van alle op het werk aanwezigevreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav encontroleert de identiteitsbewijzen en detewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen opechtheid en geldigheid.De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgeverkopien van deze documenten in zijn administratie alsbedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaarna het einde van het kalenderjaar waarin deoplevering plaatsvindt.De aannemer kan hierbij gebruikmaken vanelektronische middelen.De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezenpersoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevingdoor de aannemer van de Wav en deze besteksbepalingcontroleren.Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel dedoor hem aangewezen persoon, zal de aannemeronverwijld de betreffende administratie en(opgeslagen) documenten overleggen.Bij welke overtreding van de Wav dan ook,geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander

89.10.01.E Blad: 3



orgaan, komen boetes die daaruit voor deopdrachtgever voortvloeien, voor rekening van deaannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgeverter zake.De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemerdoorbelasten en de aannemer zal deze op eersteverzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal deopdrachtgever deze boetes verrekenen met deeerstvolgende (termijn)betaling(en) door deopdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder datdeswege een ingebrekestelling nodig is en ongeachteen eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegende opgelegde boete.Het voorgaande laat alle overige rechten enaanspraken van de opdrachtgever onverlet.

05 ONGEVALLENDe aannemer moet de directie terstond op de hoogtestellen van alle ongevallen op het werkterrein, metverstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

10 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDENIndien de aannemer voornemens is werkzaamheden op hetwerkterrein te verrichten buiten de werktijden zoalsdeze zijn overeengekomen met de directiedient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoekin.

12 BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAUTen aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt doormaterieel op het werk, gelden de volgendebeperkingen:- het geluidsniveau tengevolge van het werk mag tegen de gevels van de belendingen niet meer bedragen dan 60 dB(A).

13 BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGENTen aanzien van trillingen, veroorzaakt doormaterieel op het werk, gelden de volgendebeperkingen:- het trillingsniveau ter plaatse van nabij gelegen panden mag de grenswaarde categorie B volgens SBR publicatie "Schade aan gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn deel A" (oktober 2003) niet overschrijden.De trillingsniveau's worden, overeenkomstig de genoemde publicaties, door de aannemer tijdens de uitvoering van werkzaamheden permanent digitaal geregistreerd en vastgelegd.De gemeten waarden worden dagelijks aan de opdrachtgever gerapporteerd.Bij overschrijding van een overeengekomen waarde dient de aannemer de werkzaamheden onmiddellijk te staken en daarvan melding te doen aan de directie.

90 VREEMDE VOORWERPEN OF -STOFFENWanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen, waarvan de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.

93 BEGAANBAARHEIDDe aannemer zorgt ervoor dat het terrein steeds

89.10.01.E Blad: 4



begaanbaar is.Hij treft hiertoe alle maatregelen nodig voor eenonbelemmerde aanvoer, verplaatsing en verwerking vanalle (hulp)materialen en/of (hulp)materieel, ook dievan derden.

94 VEILIGHEID OP DE BOUWIn aanvulling op par. 6 lid 16 van de UAV 2012. zorgt de aannemer in elke fase van de bouw voor de benodigde maatregelen t.b.v. veilig werken op vloeren, daken, in bouwputten, etc., ook ten behoeve van derden.

95 INSTALLATEURS(aanvulling 6 lid 26 UAV 2012)De door de aannemer voor dit werk ingeschakelde onderaannemers voor uitvoering van installatiewerk, moeten KOMO-INSTAL zijn gecertificeerd conform BRL 6001,PROCESCERTIFICATIE INSTALLEREN VAN GAS-, WATER- EN ELEKTRICITEITSINSTALLATIES

96 NUTSVOORZIENINGENDe aannemer overlegt indien nodig met de Nutsbedrijven t.b.v. het eventueel afkoppelen, verleggen of veranderen van diensleidingen t.b.v. de door hem te verrichten werkzaamheden.

00.02.07 DATUM VAN AANVANG01 DATUM VAN AANVANG

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1van de UAV 2012 zal als datum van aanvang wordenaangemerkt : zoals genoemd in aannemingsovereenkomst

02 AANVANG WERKZAAMHEDENHet is de aannemer niet toegestaan met het werk aante vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld inparagraaf 7, lid 1 van de UAV 2012.

00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERINGBEPROEVING01 OPLEVERINGSTERMIJN

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverdbedraagt in werkbare werkdagen: 200

20 WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERKIn uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 8a van deUAV 2012, dient waar staat, "technischeinstallatiewerk" te worden gelezen, "werk".

21 BEPROEVINGAlvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijfworden gesteld of in gebruik worden genomen, moetenzijn beproefd:technisch(e) installatiewerk(en): De methode van beproeven is omschreven bij desbetreffend hoofdstukBij de beproeving moeten de volgendevoorzorgsmaatregelen zijn getroffen: - veiligheidsmaatregelen conform voorschriften Arbeidsinspectie

00.02.10 OPLEVERING90 OPLEVERINGSDOCUMENTEN DOOR AANNEMER

- de garantieverklaringen conform bijgevoegd "model garantieverklaring" voor alle in het bestek gevraagde onderdelen.- revisiegegevens van alle in het bestek gevraagde onderdelen

89.10.01.E Blad: 5



- revisietekeningen in dwg-formaat, AutoCad versie 2002 of later op CD-rom/DVD van alle in het bestek gevraagde onderdelen- materialenlijst met bijbehorende specificaties en/of certificaten.- sluitplan- certificaat Politie Keurmerk Veilige Woning- overzicht hang- en sluitwerk- overzicht leveranciers en onderaannemers- meetrapporten van alle in het bestek gevraagde onderdelen- beproevings- en keuringsdocumenten en certificaten van alle in het bestek gevraagde onderdelen en/of installaties.- een meerjaren-onderhoudsplan met een overzicht van de bouwdelen, de onderhoudscycli en de eenheidsprijzenDe documenten samenvoegen in een (set) map(pen) met ringband voorzien van inhoudsopgave.Aantal (sets) mappen (st.): 2.Taal: NederlandsTijdstip: bij de oplevering van het project.

91 OPLEVERINGIn aanvulling op par. 10, lid 1 van de UAV 2012 wordt het werk als opgeleverd beschouwd, als alle opleveringsdocumenten volgens 00.02.10-90 in het bezit zijn van de opdrachtgever.

00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN01 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:- 6; (zes) voor de onderdelen als beschreven in de werksoorthoofdstukken 10 t/m 12 en 15 t/m 48.- 12 (twaalf) maanden; voor de onderdelen als beschreven in de werksoorthoofdstukken 14 en 50 t/m 84.

90 STORINGENNa melding van een storing aan een installatie moet binnen een halve dag een monteur ter plaatse zijn om de storing op te heffen.Indien de storing wordt gemeld na 16.00 uur moet demonteur de volgende kalenderdag voor 9.00 uur terplaatse zijn. De aannemer geeft twee telefoonnummersop van werknemers die goed bekend zijn met deinstallaties.

00.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING90 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING

In afwijking van het gestelde in par. 12 lid 1 van de UAV 2012, blijft de aannemer aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem vervaardigde revisiebescheiden, onderhouds- bedrijfs- en bedieningsvoorschriften.

00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De aannemer moet in overleg met de directie naast degepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelennemen.

00.02.15 WERKTERREIN01 AANDUIDING WERKTERREIN

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op

89.10.01.E Blad: 6



een door de directie te verstrekken tekening 90 WERKTERREIN

De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van aanbesteding. De aannemer aanvaardt het terrein in deze staat.

00.02.16 AFSLUITING, RECLAME01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen endergelijke van het werk, het verlenen van medewerkingdaaraan en het geven van publiciteit inzake het werk,is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN90 TOESTEMMING ANDERE BOUWSTOFFEN

De in paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vereiste toestemming van de directie wordt zo tijdig schriftelijk bij de directie aangevraagd, dat voldoende tijd beschikbaar is om de overeenkomstige hoedanigheid van de bedoelde andere bouwstoffen te kunnen beoordelen. De aannemer zal de overeenkomstige hoedanigheid aantonen op zijn kosten.

91 KWALITEITDe in het bestek met name genoemde bouwstoffen, dienen als leidraad voor de beoogde kwaliteit c.q. afwerkingsniveau.

92 HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFENTenzij in het bestek anders is bepaald moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.

93 TOEPASSEN HOUT EN HOUTPRODUCTENVoor de levering, verwerking en toepassing van hout gelden de navolgende voorwaarden:- Hout of houtproducten toepassen met FSC-keurmerk (Forrest Stewardship Council). - De aannemer dient in het bezit te zijn van een geldig Chain of Custody certificaat dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door de Accredition Services International GmbH.- Indien de aannemer niet in het bezit is van een COC-certificaat, dient deze een verklaring af te geven het project te zullen laten certificeren volgens de standaard FSC-STD-40-006 (version 1-0; projectcertificering.)- De aannemer zal aan de hand van facturen aan de opdrachtgever aantonen dat FSC hout is toegepast.- Op deze factuur moet staan: * Naam en adres van de koper * Datum uitgifte * Productbeschrijving, waarbij aangegeven of product FSC pure, FSC Mixed dan wel FSC recycled is * Hoeveelheid product * Chain Of Custody certificaatcode * FSC-productgroep * Drempel percentage of statement: 'FSC krediet materiaal'

89.10.01.E Blad: 7



00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN01 GOEDKEURING VAN BOUWSTOFFEN

De door de directie goed te keuren bouwstoffen alsbedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1van de UAV 2012 zijn de volgende:alle bouwstoffen.

02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARINGEen gebrek dat zich na deze goedkeuring in debouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en datbij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijsniet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerktals een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17,lid 3 van de UAV 2012.

03 BESLUIT BODEMKWALITEITDe aannemer overlegt van de door hem te leverenbouwstof, die op of in de bodem of in hetoppervlaktewater moet worden aangebracht, een doorhet Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel,waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan deeisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddeldan een erkende kwaliteitsverklaring of eenpartijkeuring volgens de regels van het BesluitBodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt,niet toegestaan.De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijkaan de directie binnen een met de directieafgesproken termijn, waarbij met het gestelde in hetBesluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden.

04 MONSTERS TER BEOORDELINGVoordat onderstaande bouwstoffen door de aannemerworden besteld dient hiervan een monster terbeoordeling aan de directie te worden voorgelegd:Voor zover in het bestek voorgeschreven:- metselsteen voor schoon metselwerk- gevelbekledingsmateriaal- dakpannen- gefigureerde beglazing- natuursteen producten- zonweringsdoek- wandtegels- vloertegels- keramische raamdorpelstenen- kunststof vloerafwerkingssysteem- systeem plafondplaten- afbouwmaterialen, voor zover niet nader af te werken- vloerbedekking- sanitair en -accessoires- in het zicht zittende componenten- brandslanghaspel en -kast- radiatoren- ruimte-opnemers;- ruimtebedienunits;- overwerktimers.- luchtverdeelcomponenten- schakelmateriaal- hang- en sluitwerkVoor zover van de in het bestek genoemd fabrikaat en type wordt afgeweken:- alle betreffende materialen

89.10.01.E Blad: 8



00.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN01 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN

Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012is niet van toepassing op de door de opdrachtgeverter beschikking gestelde bouwstoffen.

90 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFENDe aannemer mag bij de levering van materialen geeneigendomsvoorbehoud van derden aanvaarden, nochovereenkomsten sluiten, waarbij enig recht op dematerialen als zekerheid dient voor de verplichtingenvan de aannemer jegens derden.

00.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

De aannemer draagt er zorg voor dat:- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets.- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers.- gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'.- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen.- radiatoren worden aangevoerd in containers.- het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen die onder een productcertificaat, voorzien van het keurmerk van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-instelling, worden geleverd, mede plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in deze documenten.- het transport, de opslag en de verwerking van de overige bouwstoffen mede plaatsvinden overeenkomstig de bijbehorende verwerkingsrichtlijnen.

00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantieverlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of delevering van het gegarandeerde onderdeel gedurende devermelde periode.Onderdeel: - de wind- en waterdichtheid van kelders, putten, vloeren, gevels, gevelvullingen, dakopeningen en daken.- de stabiliteit en sterkte van funderingen, kolommen, gevels, wanden, gevelvullingen, liggers, daken, etc. - de bestandheid tegen optrekkend vocht in de funderingen tot bovenzijde begane grondvloer.- de bestandheid tegen houtrot van timmerwerken en houten (stel)- kozijnen.- de bestandheid tegen scheurvorming en onthechting van gevels, vloeren, vloer-, wanden plafondafwerkingen. - te garanderen door: aannemer - periode: 10 jaar

02 GARANTIEVERKLARINGMet betrekking tot onderdelen waarvoor een garantiewordt verlangd van een onderaannemer of leverancier,dient een garantieverklaring volgens het bij ditbestek gevoegde model overlegd te worden aan deopdrachtgever.De garantieverklaring dient te worden overlegd bij delevering van het gegarandeerde onderdeel.

90 GARANTIEVERKLARINGEN AANNEMERDe garantie houdt tevens in dat de aannemer aansprakelijk is voor alle (gevolg-) schade die ontstaat door, dan wel

89.10.01.E Blad: 9



het gevolg is van gebreken aan de gegarandeerde onderdelen en bouwstoffen. Alle door de aannemer te verstrekken garanties geldeneveneens voor diens rechtsopvolgers

91 ONDERHOUDSADVIEZEN/-AANBIEDINGENVoor zover gevraagd c.q. nodig of wenselijk geacht door de fabrikant/leverancier dienen aan de garantieverklaringen aanbiedingen voor onderhoudscontracten en/of onderhoudsadviezen te worden toegevoegd.

00.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Het algemeen tijdschema moet zijn gebaseerd op hetdoor of namens de opdrachtgever opgestelde tijdschemawelke aan het bestek is gehecht als bijlage.werkbare werkdagen.

02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDENDe door derden uit te voeren werkzaamheden dienen teworden opgenomen en ingepast in het verlangdealgemene tijdschema.In de verlangde documenten dient een zo volledigmogelijk inzicht te worden gegeven in dehoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van dewerkzaamheden.De betrokken derden zullen het algemene tijdschema,na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.Indien de derden nog niet bekend zijn, zal dedirectie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zalde opdrachtgever de hierbij bedoelde derden bindenaan het algemene tijdschema.

04 ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLANDe aannemer zal het algemene tijdschema waarin zijn werkzaamhedenzijn opgenomen en ingepast, na goedkeuringzijnerzijds, voor akkoord tekenen.

05 GEDETAILLEERD WERKPLANEen gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf26, lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor:- de afbouwfase. Eisen werkplan: - de volgorde van alle werkzaamheden. - afgestemd op schema van bouwkundig aannemer. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerdwerkplan moet worden aangegeven inwerkbare werkdagen.Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:- 2 weken voor aanvang betreffende werkzaamheden Aantal te verstrekken exemplaren:- ter goedkeuring: 2 - goedgekeurde: 2 De werkzaamheden niet eerder aanvangen dan na goedkeuring van het gedetailleerde werkplan. De aannemer blijft ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor het gedetailleerde werkplan. Wijzigingen in het gedetailleerde werkplan op het origineel op het voorblad aangeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert dit plan. Voorgaande plannen komen te vervallen.

89.10.01.E Blad: 10



00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTENBOUWVERGADERINGEN01 BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK

Het meer en minder werk moet door de aannemer wordenverwerkt in bestekposten volgens deSTABU-bestekssystematiek en worden gebundeld involgorde en codering overeenkomstig het bestek.Aantal:- ter goedkeuring (st): 2 - de goedgekeurde (st): 2 Tijdstip: bij elke volgende bouwvergadering

02 TE VERSTREKKEN LIJSTENDe in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemdelijsten worden verlangd.

03 TE VERSTREKKEN RAPPORTENDe in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemderapporten worden verlangd.In tegenstelling tot paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 worden de weekrapporten door de aannemer opgesteld.

04 BOUWVERGADERINGENDe bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27,lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden: nkeer per vier weken.De notulen worden de eerstvolgende vergadering vastgesteld en maken vervolgens deel uit van dit bestek.

90 CORDINATIEBESPREKINGENCordinatiebesprekingen worden door de bouwkundig aannemer georganiseerd en voorgezeten.De verslagen van het cordinatieoverleg tussen aannemer, adviseurs en derden, worden door de aannemer opgesteld en binnen 5 werkdagen ter goedkeuring aan de directie verstrekt.

00.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN01 ROOILIJN

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwegede directie in het werk aangegeven.

02 PEILAls peil P geldt:- de bovenkant van de afgewerkte vloer van kantine, ruimte 1.03 De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P.(m): 5

00.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND00 VERSCHILLEN IN AFMETING OF TOESTAND

In uitdrukkelijke afwijking van par. 29, leden 1, 2 en 3 van de UAV 2012 vindt er gn verrekening plaats, indien er verschillen mochten bestaan tussen het bestek enerzijds en de werkelijke toestand of afmeting anderzijds. De aannemer moet daarom de werkelijke toestand of afmeting vooraf opnemen.

00.02.30 VOORZIENINGEN IN WATERKERINGWATERDOORLAAT EN VERKEER90 VOORZIENING IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER

In afwijking van 30 lid 4 van de UAV 2012 geldt dat de in de lid 1 t/m 3 bedoelde voorzieningen in alle gevallen voor rekening zijn van de aannemer.

89.10.01.E Blad: 11



De aannemer brengt alle benodigde voorzieningen aan, in overleg en ter goedkeuring van de betreffende overheidsinstanties.

00.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Door derden worden uitgevoerd:- de gemeenschappelijke bestrating, zoals is aangegeven op de situatietekening - de aansluiting op het openbaar riool- de aansluiting op de openbare infrastructuur van de telefoon- en de antenne-installatie (kabeltelevisie)- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het waterleverend bedrijf.- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet van het gasleverend bedrijf.- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf.- de "losse" inrichting - de technische inrichting- de reclamevoorzieningen - de vloerafwerkingen, voor zover niet in dit bestek genoemd- de wandafwerkingen voor zover niet in dit bestek genoemd- de plafonds en plafondafwerkingen, voor zover niet in het bestek genoemd- de keuken- kantine- en barinrichtingen en -installatiesde koelcelinrichtingen en -installatiesde archiefstellingen en -schappen- de kastenwanden - de terreininrichtingen en -installaties - het mos-sedumdak

02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGENDe aannemer verstrekt tijdig aan de directie degegevens van de door derden ten behoeve van hem tetreffen voorzieningen.

03 VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGENDe aannemer moet de voorzieningen die vanwege deopdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijkcontroleren, nadat hij door of namens deopdrachtgever van de voltooiing van die voorzieningin kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingenstelt hij de directie terstond in kennis. De hogerekosten die een gevolg kunnen zijn van het niet terkennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen,komen voor rekening van de aannemer, indien en voorzover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze hadbehoren op te merken.

04 CORDINATIEDit bestek betreft een onderdeel van een project.De cordinatie van het project zal worden verzorgddoor de bouwkundig aannemer

06 MEETPUNTEN T.B.V. DERDENDoor de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnenten behoeve van door derden in het werk te brengenonderdelen:

89.10.01.E Blad: 12



- op elke bouwlaag, het niveau op 1.000mm boven het te realiseren afgewerkte vloerniveau van de betreffende bouwlaag. De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werkonderhouden te worden

90 MEDEWERKING AANNEMERDe aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken. Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar maken.

00.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN01 ONDERBREKING VAN HET WERK

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvandoor het vinden van voorwerpen zoals bedoeld inparagraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken,wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg vandeze onderbreking, vergoed.

00.02.34 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING90 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING

Wijziging in de uitvoering, betreffende personeelsbezetting, materieel, werkmethode, noodzakelijk in het kader van het volgens tijdschema voltooien of opleveren van het werk, of delen daarvanmoeten op eigen initiatief, met voorafgaande goedkeuring dan wel op aanzeggen van de directie worden uitgevoerd. Door de aannemer gewenste wijzigingen in constructies en/of uitvoeringswijzen moeten vooraf ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd.Door de aannemer gewenste wijzigingen in constructies en/of uitvoeringswijzen, met de daaruit voortvloeiende aanpassing van andere werken en werkzaamheden, geven in geen geval recht tot het verlengen van de bouwtijd en/of vergoeden van meerwerk.De directie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de betreffende voorstellen van de aannemer.De kosten voor het vervaardigen of aanpassen van tekeningen en berekeningen en de eventuele kosten van adviseurs als gevolg van de voorstellen zijn voor rekening van de aannemer.

00.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK90 VERREKENING VAN MEER EN MINDERWERK

Verrekening van meer- en minderwerk vindt slechts plaats als voor dat werk van tevoren schriftelijk opdracht is verstrekt. De prijzen, genoemd in de opdracht, zijn inclusief alle rechtstreeks of zijdelings aan de uitvoering van het werk verbonden kosten.

91 VERREKENING OP BASIS VAN AANNEMINGSBEGROTINGAls basis voor de verrekeningen van meer en minder werken zullen de gegevens uit de gespecificeerde aannemingsbegroting(en) worden gebruikt. In deze begroting(en) geconstateerde fouten geven de aannemer geen recht op verrekening van die fouten. Bij verrekening van het meer en minder werk op basis

89.10.01.E Blad: 13



van aan deze begroting(en) ontleende gegevens zullen de in deze begroting(en) geconstateerde fouten in principe worden uitgelegd in het voordeel van de partij die zou worden benadeeld indien bij de ver-rekening deze onmiskenbaar onjuiste begrotings-gegevens zouden worden gebruikt. N.B. Onder 'onmiskenbaar onjuiste begrotingsgegevens' dienen te worden verstaan in debegroting opgenomen verwerkingstijden en onderdeelsprijzen, welke zodanig afwijken van wat normaal gebruikelijk is, dat naar het oordeel van de directie kennelijk sprake is van een vergissing. Bij de verrekening van meer en minder werk zal echter op geen enkele wijze rekening worden gehouden met in een begroting geconstateerde onjuistheden in de hoeveelheden.

00.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN01 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingenals bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012is voorbehouden aan de opdrachtgever.

90 SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGENDe bedragen van meer en minder werk voortvloeiend uitbestekswijzigingen dienen samengesteld te zijn uit:a. de nettokosten van de bouwstoffen;b. de nettokosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voorzover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking heeft;c. een aannemersvergoeding van 10% over de onder a. en b. bedoelde netto kosten.In het onder c. bedoelde percentage wordt eenvergoeding voor de bouwplaatskosten, de algemenebedrijfskosten en de winst van de aannemer geacht tezijn begrepen.De aannemer moet bij zijn prijsaanbieding hetgemiddelde CAO-uurloon, inclusief toeslagen, socialelasten, verlet- en reiskosten opgeven.

91 KOSTEN PRIJSAANBIEDINGENIn afwijking van hetgeen gesteld is in paragraaf 36, lid 4 van de UAV 2012, vindt geen vergoeding plaats van kosten, die verbonden zijn aan het tot stand brengen van een prijsaanbieding voor een bestekswijziging.

00.02.38 HOEVEELHEDEN01 METING HOEVEELHEDEN

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstigde Standaardmeetmethode NEN 3699+c94.

00.02.40 BETALING01 BETALING IN TERMIJNEN

De betaling van de aannemingssom geschiedt intermijnen.De termijnen gebaseerd op de stand van het werk.Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties.Het betalingsschema conform onderstaande schema tebepalen:

89.10.01.E Blad: 14



Aannemingssom tot 50.000: 4 termijnen van 20%waarna 1 termijn van 15%Aannemingssom 50.000 tot 500.000: 9 termijnen van 10%waarna 1 termijn van 5%Aannemingssom 500.000 en hoger 19 termijnen van 5%(- Het totaal aan termijnen omvat de aannemingssom exclusief stelposten). Indien de oplevering van het buitenschilderwerk (zie01.02.08) wordt uitgesteld, zal een evenredig deelvan de aannemingssom worden ingehouden tot aan deoplevering van het buitenschilderwerk. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat hettijdschema door de directie is goedgekeurd, in eenbetalingsschema worden weergegeven.Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van hetwerk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemerom overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordtingewilligd, moet het betalingsschema in overleg metde directie worden bijgesteld.Er dient een onderhoudstermijn te worden opgenomenvan 5% van de aanneemsom minus stelposten.Ten behoeve van de eindafrekening dienen de benodigdestukken voor de eindafrekening uiterlijk binnen 2weken na het verstrijken van de opleveringsdatum inhet bezit te zijn van de directie.De opleveringstermijn wordt betaald nadat de in ditbestek verlangde bescheiden, zoals certificaten,garantieverklaringen, logboeken, revisietekeningen,onderhoudsvoorschriften etc., alsmede administratieen eindoverzichten zijn ingeleverd.

02 DECLARATIESDe betaling zal geschieden nadat de aannemer eendeclaratie heeft ingediend.De aannemer moet de declaratie op naam van deopdrachtgever indienen bij de directie.Aantal: 3

90 DECLARATIES MEER- EN MINDERWERKDe declaraties voor meer- en minderwerk op naam van de opdrachtgever bij de directie indienen in 3-voud.Zonder termijnbetalingsregeling mogen verzamelrekeningen uitsluitend betrekking hebben op meer- en minderwerk van n vakgebied.De rekeningen specificeren naar aard van de werkzaamheden en eventueel naar de wijze waarop het risico wordt verrekend

91 TRADITIONELE GEBRUIKENEventuele geldelijke uitkeringen dan wel verstrekkingen in natura in verband met traditionele gebruiken e.d. mogen niet ten laste van de opdrachtgever worden gebracht.

00.02.42 KORTINGEN01 KORTINGSBEDRAG

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV2012, bedraagt per dag:- 500,-.

00.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING01 BANKGARANTIE

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk

89.10.01.E Blad: 15



aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor hetverschijnen van de eerste termijn, een door een bankof verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantieten behoeve van de opdrachtgever stellen.De bankgarantie moet worden opgesteld volgens hetmodel dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen.Indien de bedoelde bankgarantie niet voor hetverschijnen van de eerste termijn is ontvangen engoedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eersteen zo nodig de daarop volgende termijnen totdat desom van deze inhouding(en) het bedrag van debankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehoudenbedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoeldebankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd.Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie wordende ten behoeve van de bankgarantie overlegdebescheiden aan de aannemer geretourneerd.De bankgarantie in stand houden tot en met het einde van de onderhoudstermijn.

00.02.44 SCHADE AAN HET WERK90 SCHADE AAN HET WERK

De aannemer is verantwoordelijk voor de schade(s) in de meest ruime zin, direct of indirect ontstaan, t.g.v. het gebruik van t.b.v het werk door de opdrachtgever verstrekte energie en water

91 SCHADE AAN BESTAAND WERK T.G.V. WERKZAAMHEDEN AANNEMERDe aannemer is volledig aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt ten gevolge van zijn werkzaamheden, daarin tevens begrepen transportwerkzaamheden, aan het bestaand bestratingswerk, plantsoenen, hekwerken, poorten e.d. De aannemer is volledig aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt ten gevolge van zijn werkzaamheden, daarin tevens begrepen transportwerkzaamheden, aan bestaande constructies, wanden, plafonds, vloeren, meubilair, schoolmateriaal e.d. in of aan het gebouw. Indien beschadigingen ontstaan, moeten deze beschadigingen zonder nadere verrekening en naar goedkeuring van de directie, worden hersteld.

00.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN01 MEDIATION

Indien partijen zulks overeenkomen, zullen inafwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 vande UAV 2012, alle geschillen, welke ook - daaronderbegrepen die, welke slechts door n der partijen alszodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deovereenkomst of van overeenkomsten, die daarvan eenuitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever enaannemer mochten ontstaan ter beslechting wordenonderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstighet reglement van de Stichting Nederlands MediationInstituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op dedag waarop de overeenkomst waarop het geschilbetrekking heeft, in werking trad.Indien mediation is geindigd zonder dat doorpartijen overeenstemming is bereikt, zal het geschilworden beslecht door arbitrage als bedoeld inparagraaf 49, lid 2 van de UAV 2012.

02 BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHTIndien een der partijen zulks verlangt, wordt een der

89.10.01.E Blad: 16



leden van het scheidsgerecht uit de buitengewoneleden van de Raad van Arbitrage voor de Bouw gekozendan wel door de voorzitter van die Raad benoemd. Indit geval bestaat het scheidsgerecht steeds uit drieleden.

03 RAAD VAN ARBITRAGEDe tekst "Raad van Arbitrage voor de Bouw" inparagraaf 43a, lid 4, paragraaf 48, lid 2 enparagraaf 49, lid 2 van de UAV 2012 wordt vervangendoor "Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en-Handel".

04 BEVOEGDHEID SCHEIDSLIEDENIn paragraaf 49, lid 5 van de UAV 2012 komt de tekst"met dien verstande dat in aanvulling dezer regelende bepaling geldt, dat scheidslieden niet bevoegdzijn het tussen partijen overeengekomene te wijzigen"te vervallen.

00.03 VERZEKERINGEN

00.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER01 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit deaannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekeringaf waarin gedekt dient te zijn: alle materile schadeen of verlies of vernietiging onverschillig deoorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van hetbepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dientgewaarborgd te zijn met minimaal een A minus rating overeenkomstig Standard & Poor's. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polisbehoeven de goedkeuring van de directie. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het(de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de)werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 vande UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwden in geval van (een) overeengekomenonderhoudstermijn(en), in aansluiting daaropgedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). Dedekking omvat de volgende rubrieken met het daarbijgenoemde eigen risico.Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk.met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:- 1.250 Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:- aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal:- 1.000.000 Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:- 1.250 Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijktdat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschiktenen personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn,onderling en ten opzichte van elkaar als derdenworden beschouwd.Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder

89.10.01.E Blad: 17



te verstaan:- alle materile schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal:- 500.000 Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:- 1.250 Euro.

02 CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGINGDe polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Alsmede-verzekerden moeten worden vermeld:- de opdrachtgever.- de architect(en) en adviseur(s).- de directie.- onderaannemer(s).De verzekering moet een volledige primairewerking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polisbij samenloop minimaal te voorzien in een rentelozelening.Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever,dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien ineen renteloze lening.De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bijschade-uitkering moet in de verzekering zijnopgenomen.Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen tenlaste van voor de schade verantwoordelijke partij ofanders voor de partij die voor het werkverantwoordelijk is. De eigen risico's gelden perevenement/gebeurtenis of reeks vanevenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uitdezelfde oorzaak en cumuleren niet.Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordtbeschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2van de UAV 2012 tot en met de dag waarop deonderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekkingbeperkt tot materile schade aan het (de) werk(en) enverlies of vernietiging ontstaan door het uitvoerenvan de verplichtingen die voortvloeien uit deonderhoudstermijn(en) en materile schade aan het(de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zichopenbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaakligt:- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance).De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit hetsluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, inelk geval binnen n week, na de dag waarop deaannemer het werk is opgedragen, aan deopdrachtgever. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzeggingvan de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaarof tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aande opdrachtgever mededeling zal doen en dat deverzekering na verzending van bedoelde brief nogveertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periodede opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de

89.10.01.E Blad: 18



aannemer een nieuwe verzekering op dezelfdevoorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaaldepremie en kosten worden op de aannemingssomingehouden.

03 CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELENVoor de delen van het werk die, overeenkomstig hetbepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 alsafzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat deverzekering voor dat deel eindigt op het moment datde onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deelis verstreken.

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

00.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:- loonkosten.- materiaalprijzen.- brandstofprijzen.- huren.- vrachten.- stortkosten

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN02 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door dedirectie, verantwoordelijk voor de door hem gemaaktetekeningen betreffende de constructies, werkwijze,maatvoering en dergelijke.

03 WIJZIGINGEN IN TEKENINGENWanneer door de aannemer wijzigingen in de door hemgemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit ophet origineel bij het onderschrift aangegeven doormiddel van een nummer- en datumwijziging. De aannemerregistreert en distribueert deze tekeningen.Oudere versies van tekeningen komen daardoor tevervallen.Indien de aannemer zich niet met door de directiegewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit dedirectie schriftelijk mede.

04 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGENDe aannemer blijft, ook na goedkeuring door dedirectie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakteberekeningen.

05 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGENDoor de aannemer te vervaardigen tekening.Tekeningen leveren van de in de betreffendehoofdstukken genoemde onderdelen op basis van door dedirectie verstrekte gegevens. De tekeningen dienen tevoldoen aan NEN 2302-83, NPR 2570-86, en NEN 2574-93.Aantal te verstrekken exemplaren:- ter goedkeuring (st.): 1, tevens 1 exemplaar in witdruk Indien de aannemer de ter goedkeuring aangeboden tekeningen niet in witdruk aanlevert, komen de drukkosten hiervan voor zijn rekening. - goedgekeurde (st.): 1 - gereviseerde (st.): 1 - verstrekkingsvorm: PDF-formaat

89.10.01.E Blad: 19



- tijdstip: 14 dagen voor aanvang productie of betreffende werkzaamheden.De goedgekeurde tekeningen worden door de directie doorgezonden naar de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente

06 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGENDoor de aannemer te vervaardigen berekening.Berekeningen leveren van de in de betreffendehoofdstukken genoemde onderdelen op basis van door dedirectie verstrekte gegevens.Aantal te verstrekken exemplaren:- ter goedkeuring (st.): 2 - goedgekeurde (st.): 5 - gereviseerde (st.): 2, bovendien in pdf-formaat op CD-rom/DVD- verstrekkingsvorm: witdruk- tijdstip: 14 dagen voor aanvang productie of betreffende werkzaamheden De goedgekeurde berekeningen worden door de directie doorgezonden naar de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente

91 AANTALLENDe tekeningen en andere gegevens benodigd voor deuitvoering van het werk worden aan de aannemer eenmaligkosteloos digitaal verstrekt.Verstrekkingsvorm: PDF, tevens 1 exemplaar in witdrukIndien de aannemer meermalen dezelfde digitale bestanden wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening.Indien de aannemer meerdere gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. Waar op tekeningen staat vermeld "constructeur" worden bedoeld de aan de aannemer ter beschikking gestelde constructietekeningen en -berekeningen.Waar op tekeningen wordt verwezen naar (voorschriften van) "fabrikant en/of leverancier", worden bedoeld de bij het betreffende product bijbehorende verwerkingsvoorschriften en/of specificaties.

00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

00.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) alsbedoeld in artikel 2.28 van hetArbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maaktdeel uit van dit bestek.

02 AANSTELLING V&G-CORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASEIngevolge het bepaalde in artikel 2.29 van hetArbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt deaannemer n of meer cordinatoren(V&G-cordinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Dezecordinator(en) geeft (geven) uitvoering aan decordinatietaken genoemd in artikel 2.31 van hetArbeidsomstandighedenbesluit.

90 TAKEN V&G-CORDINATOR UITVOERINGDe V&G-cordinator voor de uitvoeringsfase draagt zorg voor het bijhouden van het (gezamenlijk) V&G-plan.Tevens draagt hij zorg voor het inpassen van de V&G-plannen van neven-aannemers in een gezamenlijk V&G-plan.

89.10.01.E Blad: 20



De aannemer levert het V&G-plan voor de uitvoeringsfase aan voor aanvang van de bouwen/of onderhoudswerkzaamheden.

00.09 AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN

00.09.01 AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN00 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alleaanspraken en eisen tot schadevergoeding van derdenwegens door de uitvoering van het werk gepleegdeinbreuk op auteurs- en octrooirechten van dezederden, tenzij de inbreuk voortvloeit uit door ofnamens de opdrachtgever voorgeschreven constructiesen werkwijzen.

Einde hoofdstuk 00

89.10.01.E Blad: 21



05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00 ALGEMEEN

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN90 LAWAAIBEPERKINGEN

Het gebruik van muziekinstrumenten, radio's, e.d. is alleen toegestaan in overleg met de opdrachtgever.

91 VEILIGHEID EN GEZONDHEIDHet gebruik en/of onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, drugs en andere hallucigene of stimulerende middelen op het bouwterrein is verboden. Het roken is verboden in- of op de aldus aangegeven plaatsen.

92 PARKERENHet parkeren t.b.v. het zich op de bouwplaats bevindende personeel in de Limietlaan, moet gebeuren in overleg met de gemeente.

93 WATERAFVOERDe aannemer draagt zorg voor deugdelijke afvoer van hemelwater gedurende de gehele bouwperiode, zowel van het in aanbouw zijnde gebouw, inclusief kelder, als het werkterrein

94 MAXIMALE TOEGESTANE HOOGTE GRONDWATERSTANDDe hoogte van het grondwater mag tijdens de uitvoering van funderingsconstructies niet hoger zijn dan 500mm onder de aan te leggen funderingsconstructies.Indien het grondwaterpeil een hoger niveau heeft bereikt,zonder verrekening een doelmatige bemaling toepassen.

95 AANWEZIGE BOMENDe aannemer draagt er zorg voor, dat de aanwezige, te behouden monumentale bomen gespaard blijven. Hiervoor moeten de benodigde afschermende maatregelen getroffen worden, in overleg met de gemeente.

96 AANWEZIGE TENNISBANENDe aannemer draagt er zorg voor, dat de aanwezige tennisbanen ongeschonden blijven. Hiervoor moeten de benodigde afschermende maatregelen getroffen worden.

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van hetwerkterrein gelden de volgende beperkingen:- het bouwterrein in principe inrichten volgens een door de directie te verstrekken bouwplaatstekening- Indien en voorzover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten.- De normale gang van zaken in voor gebruikers toegankelijke ruimten mag gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat daarvan door de gebruikers zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden.- de wegen naar en toegangen van de bouwplaats alsmede het doorgaand verkeer vanaf het parkeerterrein "Vonk en Vlam" moeten ten alle tijde bereikbaar zijn en blijven voor hulpdiensten, personeel van de opdrachtgever, leveranciers, e.d.- de aannemer zorgt ervoor dat het terrein steeds begaanbaar is. Hij treft hiertoe alle voorzieningen nodig voor een onbelemmerde aanvoer, verplaatsing en verwerking van

89.10.01.E Blad: 22



alle (hulp)materialen en/of (hulp)materieel, ook die van derden. - de aannemer treft afdoende voorzieningen ter bescherming van de bestaande bestratingen bij gebruik van (zware) bouwmachines en -transportmiddelen.- de aannemer treft afdoende voorzieningen ten behoeve van bescherming van aanwezige vloeren wandafwerkingen, vloerbedekkingen, vensterbanken, inventaris, beplanting, etc. in en om de ten behoeve van het werk in gebruik gegeven ruimten. - geen bewaking met honden.

02 AFVOER VAN AFVALBouwplaatsafval scheiden in:- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).- steenwol.- glaswol.- overig afval.- metalen.- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.- vlak glas.- papier en karton (emballage).- PVC- en PE-leidingen.- gips(houdende) producten. Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.Frequentie van afvoer: naar inzicht aannemer Voor iedere feest-, verlof-, of andere vrije dag(en)moeten vuilcontainers van het werk worden afgevoerd. Te verstrekken gegevens:- stortingsbewijs per lading van een door de overheid erkende stortplaats.

03 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALENHet verbranden van vuil en andere materialen op hetwerkterrein is niet toegestaan.

04 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAALHet afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaalvan derden behoort niet tot de verplichtingen van deaannemer.Voor het verzamelen van puin, afval enverpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzenplaatsen vuilcontainers worden geplaatst.Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moetregelmatig door de aannemer van het werkterreinworden afgevoerd.Hiertoe overeenkomstig de milieu-eisen afsluitbare containers beschikbaar stellen.

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN01 TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van deaannemer ter beschikking van de aannemer gesteld:- elektrische energie- aardgas- vanaf bestaande kantine op ca. 60m afstand De controle op de capaciteit van de installaties berust bij de aannemer.De kosten voor het verbruik zijn voor rekening vande opdrachtgever.

02 TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE OPDRACHTGEVERDoor de opdrachtgever wordt op verzoek van deaannemer drinkwater ter beschikking van de aannemer

89.10.01.E Blad: 23



gesteld. De kosten voor het gebruik van drinkwaterzijn voor rekening van de opdrachtgever. - vanaf bestaande kantine op ca. 60m afstandDe controle op de capaciteit van de installaties berust bij de aannemer.

03 RECLAME VAN DE AANNEMERHet ontwerp van de reclame en de plaats van bordenmoet voor de plaatsing ervan de goedkeuring van dedirectie hebben.

04 KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMERVoor rekening van de aannemer zijn:- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater.- de aanvraag voor de benodigde vergunningen en ontheffingen

05.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN91 DIENSTLEIDINGEN EN -KABELS

Schade en eventuele gevolgschade t.g.v. (graaf)werkzaamheden, zijn voor rekening van de aannemer. Schades aan leidingen kabels aan de directie melden. Herstel van kabels en leidingen is voor rekening van aannemer en moet op eigen initiatief worden uitgevoerd.

92 TEKENINGEN ONDERGRONDSE LEIDINGEN EN -KABELSIndien ondergrondse leidingen en -kabels zijn aangegeven op een door de directie verstrekte tekening, geldt hiervoor, dat de ligging en de diepte van de leidingen en kabels indicatief zijn. De aannemer moet door middel van proefgravingen de juiste ligging en diepte vaststellen.

05.31 LOODSEN EN KETEN

05.31.10-a BOUWKEET0. BOUWKEET

Ruimte(n):- verblijfsruimte van voldoende omvang voor eigen personeelAlle verblijfsruimten moeten aan de ARBO-wet voldoen.Aanduidingsbord:- "Verboden te roken" Toebehoren:- voldoende schoonhouden- stabiele ondergrondInrichting: voldoende meubilair.Tijdstip van verwijderen: vr oplevering

01 TIJDELIJKE VOORZIENING- de schaftkeet t.b.v. personeel zoals op inrichtingsplan door aannemer is aangegeven.

02 TIJDELIJKE VOORZIENING- de uitvoerderskeet zoals op inrichtingsplan door aannemer is aangegeven.

05.31.20-a BOUWLOODS0. BOUWLOODS

De aannemer dient t.b.v. materialen afsluitbare bouwcontainers c.q. loodsen te plaatsen.Tijdstip van verwijderen: voor oplevering

01 TIJDELIJKE VOORZIENING

89.10.01.E Blad: 24



- de bouwcontainers c.q. loodsen t.b.v. materiaal zoals op inrichtingsplan door aannemer is aangegeven.

05.33 BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL

05.33.10-a BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL0. BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL

Het verrichten van incidentele controlemetingen en inspecties aan bouwdelen en/of installaties. Uitvoeren door:- directie

01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN- personeel met de bij de betreffende werkzaamheden behorende gereedschappen, materieel, etc.

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK0. VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS

Voor de eerste oplevering. 01 GEBOUW

- van alle onderdelen voor zover in het zicht blijvend.

05.34.10-b VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK0. VERWIJDEREN VLEKKEN

Zonodig direct na het ontstaan daarvan maar in elk geval voor de eerste oplevering.

01 GEBOUW- van alle onderdelen voor zover in het zicht blijvend.

05.34.20-a DROOG REINIGEN NIEUW WERK0. DROOG REINIGEN

Het voltooide werk (inclusief eventuele verborgen ruimten, kruipruimtes, kanalen, kokers, putten, de in gebruik gegeven ruimten en de tengevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van de opdrachtgever en van derden, enz.) moet geheel "bezemschoon " worden opgeleverd en ontdaan van bouwafval, cement, papier, lijmresten, verf- en mortelspatten en andere verontreinigingen. Het werk en het werkterrein dient vrij te zijn vanbouwafval en andere verontreinigingen;aanvegen verhard terrein, onverhard terrein vlak enstrak afharken.

01 VLOEREN- alle vloeren van ruimten waarin werkzaamheden zijn gedaan.

02 WANDEN- alle wanden van ruimten waarin werkzaamheden zijn gedaan.

03 PLAFONDS- alle plafonds van ruimten waarin werkzaamheden zijn gedaan.

04 VERBORGEN RUIMTEN- alle kruipruimtes, kanalen, kokers, putten, etc. waarin werkzaamheden zijn verricht.

05 GEVELS- alle gevels waaraan werkzaamheden zijn verricht

06 PLATTE DAK

89.10.01.E Blad: 25



- alle daken waarop werkzaamheden zijn verricht 07 TERREIN

- het gehele in gebruik gegeven terrein

05.34.20-b DROOG REINIGEN NIEUW WERK0. DROOG REINIGEN

Voordat het plafond gesloten wordt moeten alle bovenliggende constructieonderdelen en installaties stofvrij worden gemaakt en ontdaan van afval.

01 SYSTEEMPLAFONDS- het stofvrij maken van onderdelen boven de verlaagde systeemplafonds.

05.34.30-a NAT REINIGEN NIEUW WERK0. NAT REINIGEN NIEUW WERK

wassen, ontdoen van verontreinigingen/cementsluier (zonodig schrobben) en dweilen en huishoud-schoon opleveren.

01 BUITENKOZIJN/-PUI- alle nieuwe buitenkozijnen, - puien, -ramen en -deuren, inclusief beglazing

02 BINNENKOZIJN/-PUI- alle nieuwe binnenkozijnen, - puien en -deuren, inclusief beglazing

03 BALUSTRADES- alle nieuwe balustrades, inclusief eventuele paneelvullingen

04 NATUUR- EN KUNSTSTEEN- alle natuur- en kunststeen onderdelen

05.41 INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN

Te verstrekken door de aannemer.Het moet de volgende gegevens bevatten:- de situering en de grenzen van het (toekomstige) bouwwerk.- de plaats van bouwliften, bouwkranen en kraanbanen- de plaats van de diverse keten.- de plaats van de toiletten.- de plaats van de opslagloods voor bouwmaterialen.- de plaats voor de overige bouwmaterialen (steentassen).- de reservering voorzieningen voor derden.- de plaats van de gereedschapcontainer.- de parkeerplaatsen.- de plaats van bouwwegen en/of rijplaten.- de plaats van de in- en uitritten, alsmede de wegen op het werkterrein.- de plaats van de aan- en afvoerwegen.- de laad-, los-, en hijszones.- de plaats voor de aansluitpunten van bouwstroom-, water, riool en telefoon.- de plaats van de tijdelijke watermeterput.- de bestaande en nieuwe leidingentrace's.- de plaats van de beschermingsvoorzieningen van de bestaande opstallen en de belendende percelen.- de plaats van de bouwafrastering en poorten.- de plaats van de naamsaanduiding/bouwbord.- de plaats van de bewegwijzering en gevarenpictogrammen.- de plaats van het gronddepot.

89.10.01.E Blad: 26



- de plaats van de afvalcontainers.- de plaats van te handhaven bomen en struiken.- de plaats van de bouwverlichting.- de plaats van gevaarlijke stoffen (gastanks, licht ontvlambare en explosieve stoffen).- de plaats van EHBO benodigdheden en brandblusmiddelen (geschikt voor brandklasse A, B en C volgens NEN-EN 2-94).- de plaats van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de omwonenden (parkeergelegenheid).- de plaats van eventuele damwanden.- de plaats van de bemaling.- de plaats van silo's voor vooraf vervaardigde mortels. - de plaats van groot bouwmaterieel als steigers.- de plaats van verklikkers. Aantal te verstrekken exemplaren:- ter goedkeuring (st.): 3 - goedgekeurde (st.): 4 - verstrekkingsvorm: papier - tijdstip: voor aanvang werkzaamheden Het plan moet de goedkeuring hebben van de opdrachtgever, directie, dienst Bouw- en Woningtoezicht.

01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN- het terreinplan volgens goedkeuring van de directie.

05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN

Te verstrekken door de aannemer.Het moet de volgende gegevens bevatten:- een overzichtelijke situatietekening- routes voor verkeer en voetgangers tijdens uitvoering van werkzaamheden.- te nemen verkeerstechnische maatregelen, zoals borden, belijning, etc. voor het verkeer vanaf de bouwplaats naar de hoofdweg en omgekeerd.- parkeergelegenheden- beschermende maatregelen t.b.v. passanten en personeel- de maximale belasting voor de wegen en bruggen- de beschikbare wegbreedte- overige voor het verkeer van belang zijnde maatregelen Aantal te verstrekken exemplaren:- ter goedkeuring (st.): 3 - goedgekeurde (st.): 3 - verstrekkingsvorm: witdruk - tijdstip: 14 dagen voor aanvang werkzaamheden Het verkeerscirculatieplan ter goedkeuring voorleggen aan betreffende gemeente.

01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN- het verkeerscirculatieplan voor het verkeer in de omgeving van het werkterrein.

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME

05.42.11-a BOUWAFRASTERING0. BOUWAFRASTERING

Hoogte (m): 2 Openingen:- 1 toegangspoort. Functionele eis: inbraakwerendAanduidingsborden:- "Verboden Toegang voor Onbevoegden" artikel 461 Wetboek

89.10.01.E Blad: 27



van Strafrecht, aangebracht om de 50m1.- "Bezoekers melden bij de uitvoerder"- helmen verplicht- veiligheidsschoenen verplicht- hesjes met bedrijfnaam verplicht Tijdstip van verwijderen: in overleg met directie. De aannemer draagt zorg voor levering bouwhekken, de bepaling van de hoeveelheid, de tijdige aanvraag, plaatsing, onderhoud, etc..

01 TIJDELIJKE VOORZIENING- de bouwafrastering op het werkterrein

05.52 UITZETTEN

05.52.10-a UITZETTEN0. UITZETTEN

Tijdstip van uitzetten:- voordat met het grondwerk is aangevangen.

01 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN- het uit te voeren grondwerk

05.52.10-b UITZETTEN0. UITZETTEN

Tijdstip van uitzetten:- voordat de damwand wordt aangebracht

01 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN- de damwanden, globaal volgens tekeningen

05.52.10-c UITZETTEN0. UITZETTEN

Tijdstip van uitzetten:- voordat met het heiwerk is aangevangen.

01 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN- het te bouwen object.

05.52.11-a BOUWRAAM0. BOUWRAAM

Het bouwraam tot aan het tijdstip van verwijderenonderhouden.Bovenzijde waterpas. Standzekerheid gewaarborgd.Op het bouwraam vastleggen:- hoofdmaten. Tijdstip van verwijderen: in overleg met directie.

01 TIJDELIJKE VOORZIENING- het bouwraam.

05.62 TIJDELIJKE BEMALING

05.62.20-a BRONBEMALING0. TIJDELIJKE BRONBEMALING

Bronbemaling: met horizontale filters.Energievoorziening: aggregaat Elke pomp moet zijn voorzien van een directbereikbare schakelaar en een beveiliging tegenoverbelasting.Bewaking:- een bewaker moet op of in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten de normale werktijden.Het opgepompte water lozen in overleg met en ter

89.10.01.E Blad: 28



goedkeuring van de bevoegde instanties.De bemaling in stand houden tot een door de aannemer te bepalen en door de directie goed te keuren tijdstip. Na het beindigen van de bemaling moeten alleonderdelen van de installatie worden verwijderd.Het peil dient controleerbaar te zijn met behulp vanpeilbuizen.

4. BEMALINGSPLANDoor de aannemer te verstrekken bemalingsplan.Het bemalingsplan moet de volgende gegevensbevatten:- tijdsduren, benodigd voor het bereiken van de voorgeschreven verlaging van de grondwaterstand en voor het handhaven van deze verlaging.- aantal en situering van de bemalingsputten.- capaciteit van de pompen en het te verwachten waterbezwaar.- wijze van aanbrengen en opbouw van de bemalingsputten en eventuele drainreeksen.- situering van de afvoerleidingen en de minimale diameters van de hoofdafvoerleiding(en).- volumestroommeting in de afvoerleiding.- wijze en plaats van meting van de af te voeren hoeveelheden water.- beschrijving van het geschikt maken van de voorzieningen voor lozing op het oppervlaktewater.- situering van afsluiters (uitgezonderd afsluiters ten behoeve van het aan- en afkoppelen van pompen) in het leidingsysteem.- situering van het (de) voedingspunt(en) van de energievoorziening en een globale aanduiding van het kabelverloop.- wijze van bewaking.- specificatie van de door de aannemer te gebruiken hulpmiddelen (materieel), voorzover hieraan door de opdrachtgever nadere eisen worden gesteld in verband met de kwaliteit en de samenstelling van het op te pompen water.Aantal te verstrekken exemplaren:- ter goedkeuring (st.): 2 - goedgekeurde (st.): 2 Tijdstip: minimaal 14 dagen voor aanvang van de bemalingswerkzaamheden

01 TIJDELIJKE VOORZIENING- de tijdelijke bronbemaling globaal volgens constructietekening.

05.71 TIJDELIJKE DAMWANDEN

05.71.13-a DRUKKEN DAMWAND, STALEN DAMWANDPROFIEL0. DRUKKEN DAMWAND

Uitvoering: gestaffeld. Richting: verticaal. Diepte (m): volgens damwandadvies Spuiten is niet toegestaanToelaatbare maatafwijking (mm): 50 De damwand, na gereedkomen en voldoende verharding van kelder, voor zover mogelijk, verwijderen.

1. STALEN DAMWANDPROFIEL (CUR-AANBEV. 69-99)Staalsoort (NEN-EN 10248-1-95): S240GP.Hulpstukken:- aansluitplank

89.10.01.E Blad: 29



- aftakplank- pasplank- spieplankHulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheiden kwaliteit zijn als de stalen damwandprofielen.

4. TEKENING DAMWANDDoor de aannemer te vervaardigen tekeningen.Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:- plaats damwand- hulpconstructies, inclusief bevestigingen- diepte damwand

5. STATISCHE BEREKENINGDoor de aannemer te vervaardigen statischeberekening:- van de hulpconstructies t.b.v. damwand Berekeningsgrondslagen: volgens damwandadvies Belastingen: volgens constructietekeningen en -berekeningen

01 TIJDELIJKE VOORZIENING- de damwand, globaal volgens constructietekening

Einde hoofdstuk 05

89.10.01.E Blad: 30



10 STUT- EN SLOOPWERK

10.50 HAK- EN BREEKWERK

10.50.10-a HAK- EN BREEKWERK0. HAK- EN BREEKWERK

De hak- en breekwerken t.b.v. een goede en deugdelijke uitvoering van bouwkundige werkzaamheden, behoren bij dit bestek.

01 CONSTRUCTIE- hak- en breekwerkzaamheden in beton-, staal-, metselwerk- en houtconstructies.

10.50.11-a HAK- EN BREEKWERK, GATEN0. HAK- EN BREEKWERK, GATEN

Diameter (mm): afgestemd op betreffend onderdeel Diepte (mm): afgestemd op betreffend onderdeel Aantal (st.): af te leiden uit tekeningen - zie "Bestekken E- en W- installaties"

01 CONSTRUCTIE- de gaten in beton-, staal-, metselwerk- en houtconstructies, ten behoeve van installatie-onderdelen.

10.50.12-a HAK- EN BREEKWERK, SLEUVEN0. HAK- EN BREEKWERK, SLEUVEN

Breedte (mm): afgestemd op betreffend onderdeelDiepte (mm): afgestemd op betreffend onderdeelLengte (m): af te leiden uit tekeningen- zie "Bestekken E- en W- installaties"

01 CONSTRUCTIE- de sleuven in beton-, staal-, metselwerk- en houtconstructies, ten behoeve van installatie-onderdelen.

Einde hoofdstuk 10

89.10.01.E Blad: 31



12 GRONDWERK

12.00 ALGEMEEN

12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN90 TIJDELIJKE OPSLAG

De plaats van de tijdelijke opslag in depot van ontgraven grond wordt volgens voorstel van de aannemer bepaald binnen de terreingrenzen van het beschikbare werkterrein en moet aangegeven zijn op het terreinplan.

91 UITKOMENDE GRONDDe overtollige uitkomende grond moet door de aannemer afgevoerd worden naar de Kloosterdonk (gemeentelijk depot).

12.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN90 GESCHIKTHEIDSVERKLARING

De opdrachtgever verstrekt, voor aanvang van de ontgravingswerkzaamheden, aan de aannemer een "schone grond" verklaring.

91 BOUWRIJPHet bouwterrein wordt de aannemer bouwrijp (STABU Standaard) ter beschikking gesteld.

93 FUNDERINGSADVIESVoor ontgravingen, aanvullingen en verdichtingen van grond en zand moeten de volgende voorschriften worden aangehouden, bijlage bij dit bestek:- funderingsadvies Koops en Romeijn.

12.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN90 HOOGTELIGGING

De hoogteligging moet door de aannemer worden opgenomen. Aanduidingen in het bestek zijn niet maatgevend; afwijkingen zullen geen aanleiding tot verrekening geven.

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).Grondsoorten gescheiden ontgraven:- voor hergebruik geschikte aanvulgrond, teelgrond, zand en voor hergebruik ongeschikte grond.De sondeerwaarde op het ontgravingniveau moet zijn:- als aangegeven in het funderingsadvies. In meerdere etappes ontgraven afhankelijk van degrootte en diepte van de ontgraving(en). Handmatig ontgraven t.p.v. eventueel te behoudenkabels, leidingen e.d. in het terrein en t.p.v. voormachines moeilijk toegankelijke plaatsen, alsmededaar waar gevaar voor beschadiging van reedsuitgevoerd werk bestaat. Vlakheid van de bodem van de ontgraving: normaalvlak, zonder ophogingen en profielen. Bestemming uitkomende grond: grond voor hergebruik in tijdelijk depot opslaan en overtollige grond afvoeren naar de Kloosterdonk. Maximum hoogte depot (m): 3. Te verstrekken gegevens:- een bewijs van storting of een bewijs van afgifte van de afgevoerde grond.

01 FUNDERING

89.10.01.E Blad: 32



- de ontgravingen van de bouwput tot onderzijde funderingsconstructies en keldervloer zoals op tekening is aangegeven.

02 VERHARD TERREIN- ontgravingen t.b.v. de terreinverhardingen tot onderkant aan te brengen zandpakket.

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN

12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).Laagdikte (m): - tot onderzijde aan te brengen teelgrondpakket;- tot onderzijde aan te brengen zandpakket. De bij het ontgraven gescheiden gehoudengrondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijkeplaats terug brengen.Vlakheid: variabel.Maximum gronddruk machines t.p.v. leidingen nietgroter dan 80 kN/m2.De grond aanstampen in lagen van ten hoogste 0,3m

1. GROND (BRL 9309+w06)Milieuhyginische kwaliteit: te leveren grond moet zijn "schone grond" met AP04 keuring.Te leveren grond, voor zover deze niet aan het werkkan worden ontleend.Grond leveren met KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD)Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12).Laagdikte(n) (m): 0,30. Indringingsweerstand per laag:- gemiddeld (MPa): 2,5. - minimaal (MPa): 2. De indringingsweerstand moet aanwezig zijn juistvoor de aanvang van de daarop volgendewerkzaamheden.De aannemer dient middels een meetrapport aan tetonen dat vereiste indringingsweerstand is behaald.

01 CONSTRUCTIE- aanvullen met uitkomende grond rondom de kelder en tegen de funderingsconstructies.

02 VERHARD TERREIN- aanvullen t.b.v. de terreinverhardingen tot onderkant aan te brengen zandpakket.

12.50.11-a VERWERKEN VAN GROND, ZAND0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).Laagdikte (m): 0,10. Profiel: vlak.

1. ZAND IN ZANDBED (STABU STANDAARD)Zand in zandbed (STABU Standaard, hfst. 12).Te leveren zand, voorzover dit niet aan hetwerk kan worden ontleend.

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD)Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12).Laagdikte(n) (m): 0,2.

01 TERREINVERHARDING

89.10.01.E Blad: 33



Opbouw:- zandpakket onder de terreinverhardingen zoals op tekening is aangegeven.

Einde hoofdstuk 12

89.10.01.E Blad: 34



14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00 ALGEMEEN

14.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND01 ISSO PUBLICATIES

Door ISSO is technische kennis en normen eenduidig vastgelegd in publicaties. De installaties dienenaande volgende publicaties, indien van toepassing, tevoldoen:- ISSO 70.1 Omgaan met hemelwater binnen de perceelsgrens- ISSO 70.2 Aanleg van IBA-systemen- ISSO 70.3 Grijswater binnen de perceelgrens

02 KEURAlle te verwerken materialen met KOMO-keur.

03 AANLEGWIJZEVoordat met het leggen van de leiding wordtbegonnen,de hoogte-ligging nagaan van kabels en leidingen enobstakels van welke aard ook, die moeten wordengekruist.

Indien blijkt dat de leidingen niet kunnen wordengelegd en aangesloten overeenkomstig de daaraangestelde eisen, in overleg treden met de directieaangaande de uitvoering c.q. te nemen maatregelen.

De aannemer moet, in overleg met de toezichthoudende, het aantal gelegde buizen opnemen, metaantekening waar en hoeveel inlaten zijn gesteld.

De buizen direct leggen in de juiste richting en opde juiste hoogte, dragend over de gehele lengte vanhet rechte buisgedeelte. Tijdens het leggen van debuizen en het maken van de verbindingen zorgdragenvoor ongehinderd zicht op richt- en hoogte bakens.Bij het aanduwen de buis beschermen met een houtenbalk.

De gelegde riolering steeds vrij van vuil en lossevoorwerpen houden.

Bij het onderbreken van de werkzaamheden aan deleidingen, deze afsluiten, zodat daarin geenverontreinigingen of losse voorwerpen kunnen komen.

04 TIJDELIJKE VOORZIENINGENTijdens de werkzaamheden tijdelijke voorzieningen treffen, opdat de afvoer van de bestaande riolering niet ontoelaatbaar wordt belemmerd of gestremd.

05 AFDICHTINGSRINGENDe ringen voor de buisverbindingen en deafdichtings-elementen van de (inlaat)-moffen van deboven-inlatenmoeten zijn van styreenbutadieenrubber en wordengeleverd met KOMO-certificaat + KOMO-keurmerk.

06 BOVENINLATENDe inlaten afsluiten met een PVC combi-kap.De inlaten maken door middel van knevel-inlaten

89.10.01.E Blad: 35



voorzien van manchet met drievoudige afdichting,tweeknevels en zettingsconstructie. Inlaten die nietdirect worden gebruikt voor aansluitingen, afsluitenmet een combi-kap. De inlaten ter plaatse boren meteen fraisboor van de juiste maat. De bramenverwijderen met een staalspons. De inlaten moetenminimaal 1 meter van elkaar en van het mof ofspie-eind zitten.

08 INSTORTMOFFENDe aansluiting van PVC-riolen op betonconstructiestot stand brengen met behulp van PVC instortmoffen.

09 GRONDDEKKINGDe dekking op de leidingen tenminste 0,70 m.

90 BEDIENING EN ONDERHOUDSINSTRUCTIEDirect na de oplevering het door de opdrachtgever aangewezen personeel van de gebruiker van hetproject instrueren in de bediening, de regeling enhet onderhoud van de opgeleverde installaties.De instructietijd is minimaal 1 urenDe instructietijd is maximaal 2 uren

91 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEELVoor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurendede vermelde periode.Onderdeel: technische installaties- te garanderen door: aannemer- periode: 12 maandenMet de volgende aanvullingen:- riolering 36 maanden op goede werking- terreinleidingen, te garanderen door de leverancier, periode 36 maanden verzekerde garantie inclusief gevolgschadeDe aanvullende garanties dienen te wordenovergedragen aan het bedrijf dat het onderhouduitvoert.

14.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN01 AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL

De aansluiting van de hemelwaterafvoeren en deriolering op het openbaar riool wordt door derdenverzorgd.Plaats van aansluiting : riolering aansluiten opgemeente riool.

02 GOEDKEURING INSTALLATIESDe aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoorin aanmerking komende installaties of delen hiervandoor:- Dienst Gemeentelijk Bouwtoezicht van betreffende gemeente. De kosten van keuring zijn voor rekening vande aannemer. De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijnvoor rekening van de aannemer.

03 AANSLUITKOSTENVoor rekening van de aannemer zijn de aansluitkostenvan:- geenVoor rekening van de opdrachtgever zijn deaansluitkosten van:

89.10.01.E Blad: 36



- de riolering.De aannemer verzorgt de aanvraag en cordineert dewerkzaamheden.

14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN01 REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):Van de complete buitenrioleringsinstallatie tot aan gemeentelijk riool De gegevens moeten worden vastgelegd voordat deonderdelen aan het zicht zijn onttrokken.Tekeningdrager: witdruk en CD-rom (tekeningen inAutocad). Aantal te verstrekken exemplaren:- ter goedkeuring: 2-voud - goedgekeurde: 4-voud Tijdstip van levering:- ter goedkeuring bij oplevering- goedgekeurde 1 maand na ontvangst opmerkingen

02 REVISIEGEGEVENSDoor de aannemer te verstrekken gegevens:Van de complete buitenrioleringsinstallatie tot aan gemeentelijk riool De gegevens moeten worden vastgelegd voordat deonderdelen aan het zicht zijn onttrokken.Tijdstip van verstrekking:- ter goedkeuring bij oplevering- goedgekeurde 1 maand na ontvangst opmerkingen

03 REVISIEBESCHEIDENDe aannemer verstrekt de directie de benodigdegegevens ten behoeve van de revisiebescheiden.De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van devolgende installatie-onderdelen:- Van de complete buitenrioleringsinstallatie tot aan gemeentelijk riool Aantal te verstrekken revisiebescheiden:- ter goedkeuring: 2-voud - goedgekeurde: 4-voud Taal: Nederlandse Vorm van verstrekking- witdruk- CD-rom

04 REVISIETEKENING BUITENRIOLERING/DRAINAGEDoor de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:- het leidingbeloop met diameters- het materiaal van de leiding- plaats en type van hulpstukken/appendages- de plaats van vuilwaterpompunits- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders- de maatvoering- delen voorzien van isolatie

14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING0. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Rioleringssysteem: gescheiden systeemHemelwaterafvoer: gescheiden systeem Uitvoering:- overeenkomstig NPR 3218-84

89.10.01.E Blad: 37



- overeenkomstig NEN-EN 1610-98Het werk bestaat uit het berekenen, leveren,monterenen bedrijfsvaardig opleveren van de volgendeinstallaties:- het complete rioleringssysteem in het terrein vanaf 1 meter buiten de gevels tot het openbare riool. Voordat de terreininstallatie wordt aangesloten op het gemeente riool dient deze te worden voorzien van een inspectieput.- in het terrein komt een vetvangput ten behoeve van de keuken. Deze leiding separaat richtingminigemaal aanbrengen.- de hemelwaterafvoeren worden door de bo

BESTEKSOMSCHRIJVING Ten behoeve van: Clubhuis … 2012-10-5... · BESTEKSOMSCHRIJVING Ten behoeve...

Documents

Transcript of BESTEKSOMSCHRIJVING Ten behoeve van: Clubhuis … 2012-10-5... · BESTEKSOMSCHRIJVING Ten behoeve...

Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van … · 2015. 3. 2. · Zelfstandigen • Tijdelijk een zelfstandige activiteit in België uitoefenen • Niet permanent verblijven.

Een analyse van het innovatiesysteem ten behoeve van … · 2017-01-25 · Ten tweede is de markt voor zelfmanagement producten en services een duale markt waarin de investeringskosten

Herontwikkeling JuBI - vshaaglanden · Programma Fase 1 132 Huur appartementen ten behoeve van Syntrus Achmea Vastgoed 38 koopappartementen Ca 14.000 m2 onderwijs ten behoeve van

METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi … · Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W E asbest.advies@rps.nl METING TEN BEHOEVE

oNrvANeeN ilílíilíífíílilllllllllllllllweesp.gemeentedocumenten.nl/ro/NL.IMRO.0457.BP0100SG-oh01/tb_N… · 1. dit uitsluitend is toegestaan ten behoeve van detailhandel; 2.

Bijlage ten behoeve van het algemeen ambtsbericht Turkije

archisarchief.cultureelerfgoed.nl...Colofon Titel: Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/64. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek ten behoeve van twee fietspaden (F277

Sedimentologisch en nautisch achtergrondonderzoek ten behoeve van baggerplannen in havens met slib

Determinatie van vleermuizen ten behoeve van het meetnet ...

Virtual Reality beeldvorming ten behoeve van onderzoek naar … · 2019-07-15 · Virtual Reality beeldvorming ten behoeve van onderzoek naar embryonale en placentaire gezondheid

Compact en betrouwbaar, de MiniSpace EC ten behoeve van ...

Verkenning van methodieken ten behoeve van netwerkanalyses ... · RIVM rapport 550000003/2001 Verkenning van methodieken ten behoeve van netwerkanalyses in transitieonderzoek J. J.

Actualiteitenbijeenkomst 5 november 2013. Bedrijfsopvolging Successiewet & Wet IB 2001 Optimalisatie structuren ten behoeve van bedrijfsopvolging.

BESTEKSOMSCHRIJVING Ten behoeve van: Clubhuis R.C. The ... 2012-10... · 48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 143 50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 146 51 BINNENRIOLERING 149

Dak is de service-provider waarmee samengewerkt wordt ten ......Dak is de service-provider waarmee samengewerkt wordt ten behoeve van: ABN AMRO, Aegon, ASR, Argenta, Attens, BijBouwe,

Gebiedsontwikkeling VDL Nedcar · • ontwerp-omgevingsvergunning Wabo ten behoeve van uitbreiding VDL Nedcar • ontwerpbesluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder •

Het Clubhuis - ppt

Leergang Manschap A Kerntaak 2 Les 35 Materiaal ten behoeve van technische hulpverlening (4) 1.

Piet Boon presentatie clubhuis

Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk … › download › f66f70f1-c842... · 2017-12-07 · 10705-106_MER_december2012_definitief-MER OPDRACHTGEVER Agentschap