ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

г. Санкт-Петербург «___»________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» (ООО «Газпром газомоторное топливо»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________ действующего на основании _________ , с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по оснащению комплексом технических средств охраны офисных помещений (г. Санкт- Петербург, наб. Петроградская, д. 20, лит. А, 6 этаж (5 по ПИБ) (далее – Объект), в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и проектной документацией (далее – Работа/Работы). Уникальный номер проекта – 99021.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами в срок, установленный Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы, и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.4. Подрядчик приобретает материалы и оборудование (далее - Оборудование), необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к Договору). Стоимость Оборудования включается в стоимость выполненных работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, является твердой, определяется на основании Протокола заседания закупочной комиссии ООО “Газпром газомоторное топливо” и составляет _____________________ руб. в том числе НДС___________.

Цена Работ по Договору состоит из стоимости работ, указанной в сводном сметном расчете(Приложение № 4 к настоящему Договору).

2.2. Стороны особо оговорили, что Подрядчик обязан выполнить все Работы по настоящему Договору по цене, указанной на дату заключения настоящего Договора. После передачи Подрядчиком и получения Заказчиком проектной документации, Стороны в течение 5 рабочих дней обязуются утвердить сводный сметный расчет, обосновывающий цену Работ. При этом общая цена Работ остается для Сторон неизменной, то есть при выполнении Подрядчиком проектных Работ, в состав которых входит Сводный сметный расчет, подлежащий утверждению Сторонами, общая цена Работ, указанная в Сводном сметном расчете, приводится к общей цене Работ, для чего Подрядчиком применяются соответствующие понижающие и/или повышающие коэффициенты.

2.3. Заказчик оплачивает надлежащим образом выполненные Подрядчиком Работы в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Актов выполненных работ, при наличии выставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры. Выставленный счет должен содержать ссылку на договор, описание выполненных работ.

2.4. Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

1

3.1 По настоящему Договору Заказчик обязан:3.1.1. В целях исполнения настоящего Договора оказывать Подрядчику необходимое содействие, предоставлять имеющуюся по вопросам выполнения Работ на Объекте информацию.3.1.2. Рассмотреть и утвердить проектную документацию, разрабатываемую Подрядчиком, в порядке, предусмотренном п. 6.2. настоящего Договора.3.1.3. При отсутствии разногласий по объему и качеству выполненных Работ принять от Подрядчика результат выполненных Работ в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора. 3.1.4. В случаях и в порядке, предусмотренных Договором, принять от Подрядчика результат незавершенных Работ.3.1.5. Оплатить выполненные Работы в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.3.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими условиями Договора.3.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязан:4.1.1. Выполнить Работы по настоящему Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и иной технической документацией, регламентирующей выполнение соответствующего вида Работ, в соответствии с проектной документацией(в отношении выполнения монтажных, пуско-наладочных Работ), в сроки, установленные настоящим Договором.4.1.2. Разработать в срок, установленный Календарным планом (Приложение №2 к Договору), проектную документацию в объёме и в составе, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к Договору). Проектная документация должна быть утверждена Заказчиком в порядке, установленном в п.6.2 Договора. 4.1.3. Соблюдать при выполнении Работ требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды, пожарной безопасности проводимых Работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за соблюдение указанных требований привлекаемыми субподрядчиками, осуществляет координацию их деятельности, обеспечивает проведение вводного инструктажа по охране труда своих работников, работников привлекаемых им субподрядчиков, а также работников Заказчика, осуществляющих контроль за выполнением Работ и приемку результата Работ. За все действия/бездействие привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков несет ответственность Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных в настоящем пункте требований в соответствии с действующим законодательством РФ.4.1.4. В ходе выполнения Работ производить уборку территории, на которой производятся Работы, вывоз мусора с нее.4.1.5. В случаях, предусмотренных Договором, передать Заказчику результат незавершенных Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.4.1.6. Устранить за свой счет все недостатки выполненных Работ в сроки, указанные Заказчиком, а также устранить за свой счет недостатки выполненных Работ, выявленные в течение гарантийного срока.4.1.7. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ срок, предусмотренный Договором.4.1.8. Письменно сообщать Заказчику полученную информацию обо всех обстоятельствах, препятствующих выполнению Работ по Договору, в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения такой информации.4.1.9. Незамедлительно, в течение 2 (Двух) рабочих дней, письменно уведомлять Заказчика о мерах, принятых Подрядчиком для устранения замечаний, возникших у Заказчика в процессе выполнения Работ, и результатах принятия таких мер.4.1.10. По окончании выполнения Работ по 2 этапу письменно известить Заказчика о готовности выполненных по 2 этапу Работ к сдаче.4.1.11. Не позднее дня направления Заказчику уведомления о готовности Работ, выполненных по 2 этапу, к сдаче вывезти за пределы офиса Заказчика принадлежащие Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции, другое имущество, а также мусор.4.1.12. За 2 (Два) рабочих дня до окончания Работ по 2 этапу передать Заказчику всю исполнительную и иную документацию на выполненные Работы, а так же на материалы и Оборудование.

2

4.1.13. Привлекать третьих лиц и субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика.4.1.14. Выставлять счета-фактуры по форме и в сроки, предусмотренные действующим налоговым законодательством Российской Федерации.4.1.15. По завершении исполнения условий Договора Подрядчик составляет Акт сверки расчетов по настоящему Договору и направляет его на подписание Заказчику.4.1.16. Выполнить в полном объеме с соблюдением сроков все обязательства, предусмотренные другими условиями настоящего Договора.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ5.1.Работы по настоящему Договору выполняются в 2 этапа:

1 этап – проектные работы;2 этап – монтажные,пуско-наладочные работы, работы по вводу комплекса технических средств

охраны в эксплуатацию.5.2. Работы по настоящему Договору выполняются в сроки, установленные в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору). К сроку окончания выполнения Работ по 2 этапу, предусмотренному Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик обязан завершить выполнение всех Работ в соответствии с условиями Договора, оформить и передать Заказчику всю документацию на выполненные Работы, включая документы на материалы и Оборудование, и сдать результат Работ Заказчику. 5.3. Сроки выполнения Работ могут быть изменены Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.5.4. Подрядчик вправе выполнить досрочно Работы, а Заказчик вправе досрочно произвести оплату досрочно выполненных и принятых Заказчиком Работ.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ6.1. По факту выполнения проектных Работ по настоящему Договору Подрядчик в срок,

установленный в Календарном плане (Приложение №2), передает Заказчику отчетную документацию с приложением электронного варианта, готовую проектную документацию по Акту приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах (Приложение №3 к Договору) с приложением экземпляра на электронном носителе.

6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения всей, указанной в п.6.1 настоящего Договора документации, обязан подписать ее и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ с указанием замечаний и сроков их устранения. Основанием для отказа Заказчика в подписании указанных в пункте 6.1 настоящего Договора документов может являться также не предоставление Подрядчиком (в том числе, предоставление не в полном объеме) или ненадлежащее составление комплекта исполнительной документации.

Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счет и в срок, установленный Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Повторная приемка осуществляется в порядке, определенном для первоначальной сдачи приемки.

6.3. По факту выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, а также работ по вводу установленного комплекса технических средств охраны в эксплуатацию Подрядчик предоставляет Заказчику в течении 3 (трех) рабочих дней Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 со справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

Если при приемке Работ будут обнаружены нарушения (дефекты), то Подрядчик устраняет их за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Акты о приемке выполненных Работ по форме КС-2 подписываются после устранения выявленных нарушений (дефектов).

При этом приемка результата всех выполненных Работ производится Заказчиком при наличии следующих обязательных условий:

наличие Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по всем видам и объемам Работ, указанным в проектной документации;

отсутствие разногласий между Сторонами по объему и качеству выполненных Работ; передача Подрядчиком Заказчику полного комплекта исполнительной документации на

все выполненные Работы в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде с возможностью редактирования;

3

наличие у Заказчика документов, свидетельствующих о положительных результатах испытаний смонтированного Оборудования, в тех случаях, когда в силу действующих нормативных актов Российской Федерации приемка оборудования без предварительных испытаний не допускается;

передача Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих соответствие принимаемого результата Работ утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

передача Подрядчиком Заказчику документов, указанных в п. 8.2, 8.3, 8.4 настоящего Договора.

6.4. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени Сторон, должны быть подтверждены учредительными документами, доверенностью, приказом или иным распорядительным документом.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РЕЗУЛЬТАТА НЕЗАВЕРШЕННЫХ РАБОТ

7.1. В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном разделом 12 Договора, передача результата незавершенных Работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

7.2. Приемка результата незавершенных Работ производится Сторонами путем подписания Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, содержащего следующие сведения:

7.2.1. общая степень готовности Объекта в процентном выражении;7.2.2. данные о видах и объемах Работ, фактически выполненных Подрядчиком на момент

составления Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, в процентном отношении к смете;

7.2.3. данные об оборудовании, установленном (смонтированном) в результате выполнения Работ;

7.2.4. данные об Актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленных Подрядчиком и представляемых Заказчику.

7.3. Акт приема-передачи результата незавершенных работ (с приложением Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и комплекта исполнительной документации) Подрядчик должен предоставить Заказчику с приложением документов, недостающих в комплектах исполнительной документации, а также с приложением документов, указанных в пунктах 8.2, 8.3, 8.4 Договора, в срок не менее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты расторжения Договора. Все перечисленные документы должны быть подписаны со стороны Подрядчика.

7.4. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) обязан направить Подрядчику подписанный Заказчиком Акт приема-передачи результата незавершенных Работ (с приложением подписанных Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат), либо письменный мотивированный отказ от приёмки результата незавершенных Работ по объему и/или качеству с указанием причин и сроков их устранения.

7.5. Невыполнение либо ненадлежащее выполнение Подрядчиком требований пункта 7.3. Договора о предоставлении Заказчику документов признается отказом Подрядчика от передачи результата незавершенных Работ и подписания Акта приема-передачи результата незавершенных Работ.

7.6. В случае отказа Подрядчика от передачи Заказчику результата незавершенных Работ Заказчик вправе произвести приемку результата незавершенных Работ в одностороннем порядке.

7.7. Приёмка результата незавершенных Работ в одностороннем порядке производится Заказчиком путем составления одностороннего Акта приема-передачи результата незавершенных Работ. Односторонний Акт приема-передачи результата незавершенных Работ составляется Заказчиком на основании исполнительной документации и локальных смет. Результат

4

незавершенных Работ считается принятым Заказчиком с момента составления и подписания Заказчиком одностороннего Акта приема-передачи результата незавершенных Работ. Второй экземпляр указанного Акта Заказчик направляет Подрядчику.

7.8. Все расходы, связанные со сдачей Подрядчиком и приемкой Заказчиком результата незавершенных Работ, а в случае необходимости расходы, связанные с консервацией результата незавершенных Работ, вызванной по вине Подрядчика, возлагаются на Подрядчика.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению материалами, Оборудованием, комплектующими изделиями, конструкциями и системами, необходимыми для выполнения Работ в соответствии с проектной документацией.

8.2. Подрядчик гарантирует, что качество приобретаемых им материалов, Оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ на Объекте, будет соответствовать требованиям, предусмотренным проектной документацией и техническими регламентами, государственными стандартами и техническими условиями, а материалы, Оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы будут иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, разрешения на применение и другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность.

8.3. Для подтверждения стоимости монтируемого Оборудования, а также соответствия номенклатуре, приведенной в проектной документации, Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество и стоимость указанного Оборудования (технические паспорта, сертификаты, счета-фактуры, накладные на оборудование и т.п.).

8.4. На все материалы и Оборудование, предоставленные Подрядчиком, Подрядчик обязан не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания выполнения Работ передать Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность материалов и Оборудования, а в случае необходимости провести предварительные испытания поставленного Оборудования – представить также документы, подтверждающие положительные результаты проведенных испытаний.

8.5. Передача документов, указанных в пунктах 8.2, 8.3 и 8.4 Договора, производится Сторонами по Акту приемки-передачи документации, подписываемому уполномоченными представителями Сторон.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок на выполненные Работы исчисляется с даты подписания Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и составляет 1 (один) год.

9.2. Гарантийный срок на материалы и Оборудование, предоставленные Подрядчиком, равен гарантийному сроку на материалы и Оборудование, установленному предприятиями-изготовителями.

9.3. Гарантийные обязательства Подрядчика подразумевают обеспечение Подрядчиком в течение гарантийных сроков, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 Договора, ремонт/замену неисправного оборудования и/или устранение дефектов производства и/или монтажа, устранение недостатков в проектной документации.

9.4. Действия по ремонту/замене оборудования и/или по устранению дефектов производства и/или монтажа осуществляются силами и за счет Подрядчика непосредственно по месту установки оборудования.

9.5. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных Работ Заказчик извещает Подрядчика. Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня получения извещения Заказчика для составления двустороннего акта. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик составляет односторонний акт, являющийся основанием для предъявления претензий и исков со стороны Заказчика, и один экземпляр акта направляется Подрядчику для устранения недостатков выполненных Работ.

9.6. Срок для ремонта/замены Оборудования устанавливается 10 (Десять) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

5

9.7. Срок для устранения дефектов материалов – 5 (Пять) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего извещения от Заказчика.

9.8. Срок устранения дефектов монтажа – 3 (Три) рабочих дня с даты получения Подрядчиком соответствующего извещения от Заказчика.

9.9. В случае если для выполнения действий, предусмотренных пунктами 9.6 - 9.8 Договора, необходим более длительный срок, этот срок должен быть письменно согласован Сторонами.

9.10. Гарантийный срок продлевается на время, потребовавшееся на устранение недостатков.9.11. В случае нарушения Подрядчиком установленных настоящим Договором сроков

устранения дефектов Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заявления соответствующего требования Заказчиком.

9.12. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов и оборудования поставки Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.

10.2. За нарушение сроков выполнения Работ (этапов Работ), установленных в календарном плане (Приложение №2 к Договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,05% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) или Акта приемки выполненных работ (Приложение №3 к Договору).

10.3. В том случае, если Подрядчик в установленные Заказчиком сроки не устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами за счет Подрядчика либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 20 (двадцати)% стоимости Работ по устранению недостатков.

10.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты погашения Заказчиком задолженности по оплате.

10.5. Все расходы, вызванные обнаружением в ходе выполнения Работ необходимости проведения дополнительных работ, увеличивающие стоимость Работ по Договору и не учтенные в проектной и иной технической документации, возлагаются на Подрядчика, выполнившего проектные Работы.

10.6. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных

6

дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

11.3. Несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

11.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, представляет другой Стороне справку, выданную компетентным государственным органом власти Российской Федерации, органом местного самоуправления или соответствующей организацией.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.Датой подписания Договора Сторонами считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.

12.2. Подрядчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке по своей инициативе в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

12.3. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время, при этом Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы на дату отказа в соответствии с п.12.4 настоящего Договора.

12.4. Сторона, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого срока расторжения с обоснованием причин расторжения.

12.5. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан:12.5.1. передать Заказчику результат незавершенных Работ в порядке и сроки,

предусмотренные Договором;12.5.2. осуществлять гарантийный Ремонт оборудования, а также устранять дефекты

оборудования, дефекты производства и монтажа выполненных Работ, на фактически выполненные Работы и установленное оборудование, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

12.6. В случае расторжения Договора Заказчик обязан:12.6.1. принять от Подрядчика результат незавершенных Работ на условиях,

предусмотренных Договором;12.6.2. оплатить Подрядчику фактически выполненные Работы в срок не позднее 15

(пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, за вычетом неустойки, подлежащей возмещению (оплате) в соответствии с условиями настоящего Договора.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами в соответствии с претензионным порядком. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой она направлена.

13.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящим Подрядчик подтверждает, что он уведомлен Заказчиком об объеме и содержании Работ по настоящему Договору, а также ознакомлен с требованиями Заказчика к результатам Работ, выполняемых по настоящему Договору.

7

14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

14.4. Договор подписан в двух экземплярах равной юридической силы, по одному экземпляру для каждой стороны.

14.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.14.6. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они

оформлены письменно, в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон:

15.1.1. Приложение №1 – Техническое задание;15.1.2. Приложение №2 – Календарный план;15.1.3. Приложение №3 – Форма Акта приемки выполненных работ.15.1.4. Приложение №4 – Сводный сметный расчет.

16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

ООО «Газпром газомоторное топливо»Место нахождения: Российская Федерация, 197046, город Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, литер А.Почтовый адрес: 197046, город Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, литерА ОГРН 1063905088158ИНН 3905078834, КПП 781301001 ОКПО 95727101тел.: (812)455-01-09 факс: (812)455-01-10E-mail: info@gmt.gazprom.ruФ-л ГПБ (ОАО) в г. Санкт-ПетербургеР/сч. 40702810600000001686К/сч. 30101810200000000827БИК 044030827

_________________ м.п.

8

Приложение №1 к Договору№ ____от «___»_______2014 г.

Техническое задание

1. Общие положения1.1 Заказчик: ООО "Газпром газомоторное топливо".1.2 Исполнитель – определяется на конкурсной основе.

1.3 Наименование работ: проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и работы по вводу в эксплуатацию по проекту «Комплекс технических средств охраны офисных помещений (г. Санкт- Петербург, наб. Петроградская, д. 20, лит. А, 6 этаж (5 по ПИБ).

1.4 Место проведения работ: г. Санкт-Петербург, наб. Петроградская, д. 20, лит. А, 6 этаж (5 по ПИБ).

1.5 Исполнитель, на основании предоставленного Заказчиком плана этажа с расположением помещений и при необходимости визуального осмотра, разрабатывает проекты и сметные затраты на производство работ по оснащению Комплексом технических средств охраны, которые согласует с Заказчиком, в соответствии с которыми выполняет работу. Монтаж технических средств охраны выполняется таким образом, чтобы их демонтаж мог быть выполнен без причинения ущерба Помещениям и/или Зданию.

1.6 Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора.

2. Характеристика объекта

Объект представляет собой арендуемые офисные помещения на 6 (5 по ПИБ) этаже (блок С) офисного здания «ВЕДАХАУС», расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 20 лит. А.

временной режим работы – круглосуточный; наличие помещений охраны – не предусматривается, тревожные сигналы от

ТСО сводятся на центральный пост охраны (ЦПО) (5 этаж) и АРМ поста охраны на 6 этаже.

3. Требования к Исполнителю:

- Наличие у подрядной организации лицензий на выполнение проектно-монтажных работ по созданию систем ОПС, СКУД и видеонаблюдения.

- Наличие квалифицированных специалистов.

- Наличие сертификатов на продукцию.

- Опыт работы по направлению деятельности – не менее 5 лет.

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев.

- Опыт работы с организациями «Газпром» - желателен.4. Состав работ

В рамках настоящего Технического задания Исполнитель обязуется выполнить работы в следующем составе:

- обследование помещений ООО "Газпром газомоторное топливо", с выездом на место, в том числе:

- согласование места и схемы размещения Комплекса ТСО;- согласование схем коммутации и прокладки кабеля, взаимосвязей и подключения

оборудования по сигналам и электропитанию;- разработка проектной и сметной документации;

9

- поставка, монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию оборудования Комплекса ТСО;Настоящее Техническое задание может уточняться Исполнителем по согласованию с

Заказчиком.

5. Требования к составу документации:

Проектная рабочая и исполнительная документация выполняется Исполнителем и передается Заказчику в двух видах:

o - на бумажном носителе – 2 экземпляра;o - в электронном виде с возможностью редактирования.

По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию полностью оформленной с оттиском оригинальной печати исполнителя.

В составе проектной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а так же паспорта на все поставленное оборудование.В состав рабочей документации должны входить:

описание системы;спецификация оборудования;функциональная схема;структурная схема;план расположения;руководство по эксплуатации администратора системы;сметная документация;

6. Требования к системе охранного телевидения (СОТ)

Система интегрируется в СОТ офиса Общества, построенную на базе программно-аппаратного комплекса VideoNet c сохранением всех функций системы.

Устанавливаемые камеры подключить к вновь устанавливаемому серверу системы (видеостанция VideoNet).

Хранение записи должно быть не менее 30 (тридцати) суток при постоянной записи, с максимальным разрешением, со всех видеокамер. Ядро системы видеонаблюдения в форме программно-аппаратного комплекса устанавливается в серверной комнате. 

Оборудование системы видеонаблюдения должно обеспечивать полнофункциональную, бесперебойную работу в составе программно-аппаратного комплекса в условиях большого колебания температур (от + 50°С до – 30°С) и получать данные по вновь создаваемым каналам  связи. 

 Внутренняя система охранного видеонаблюдения должна обеспечить следующие основные возможности и решение задач: 

круглосуточный мониторинг территории офиса, с целью предотвращения, выявления и пресечения угроз и преступлений террористического характера, повышение надежности охраны мест массового пребывания людей.  

Обнаружение и предотвращение фактов совершения криминальных действий.  

Обеспечение эффективного управления, служб безопасности и охраны правопорядка.  

Контроль над посетителями, сотрудниками офиса, детектирование, распознание и идентификацию любого из посетителей и сотрудников центра.  

Оперативный просмотр видеоинформации об обстановке внутри здания и  на прилегающей территории, как в реальном времени, так и видеоархива. 

Возможность восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов посредством предоставления удаленного санкционированного доступа к видеоархиву 

10

Интеграция с другими системами видеонаблюдения, при наличии такой возможности у этих систем. 

Основные требования к системе:

  СОТ должна обеспечивать: 

визуальный контроль: входов/выходов на этаж; коридоров;

для чего предусмотреть установку 12 сетевых фиксированных купольных камер (предпочтительно - AXIS Р3346 или аналогов).

распределенную архитектуру;возможность расширения;возможность как централизованного, так и удаленного доступа к видеоинформации от телекамер и администрированию по локальной вычислительной сети;защиту от несанкционированного доступа к ресурсам СОТ;

прием и обработку видеоинформации от оборудования СВН в режиме реального времени (до 25 к/сек);  

подключение удаленных рабочих мест СОТ; 

отображение состояния объектов СОТ и подключенного оборудования на консоли оператора; 

конструкция компонентов должна обеспечивать их подключение к работающей системе без необходимости ее остановки. 

ограничение доступа к командам управления путем использования системы ограничений прав операторов; 

ограничение доступа к изменению конфигурации путем использования системных паролей администраторов (USВ- ключей, Smart карт и т.д.); 

Подсистема защиты информации СОТ  должна обеспечивать: 

санкционированный доступ к видеоинформации, архиву; 

для серверов СОТ должен быть предусмотрен механизм резервного копирования накопленной информации. Элементы системы должны иметь возможность динамического резервирования событийной информации в случае отказа канала связи и предусматривать следующие компоненты: 

- организация доступа к управлению комплексной системы видеонаблюдения; 

- применение кодов или ключей защиты; 

- авторизации; 

- определения уровней доступа; 

- администрирования. 

Должен быть разработан комплекс организационно-технических мер по минимизации количества ошибок в ПО и предотвращения утечки информации, предоставляющей возможность несанкционированного и нерегламентированного доступа извне в комплексную

11

систему видеонаблюдения. Для передачи видеопотоков, сигналов контроля и управления комплексной системы видеонаблюдения использовать только вновь создаваемые каналы связи. 

Состав: 

Ядро системы (Видео-сервер). 

Удаленное рабочее место «АРМ» оператора (охранника). 

Технические средства передачи информации. 

Объектовое оборудование. 

Технические и программные решения системы должны быть разработаны и реализованы в полном соответствии с существующими стандартами в соответствующих областях деятельности на основе концепции открытых масштабируемых систем, что обеспечит возможность развития и модернизации системы СВН, совместимость решений по комплексу систем с будущим оборудованием и технологиями. При создании системы должен быть учтен достаточный запас для возможности расширения, как функциональных возможностей, так и количественных характеристик системы. 

Первичная подготовка и обучение персонала эксплуатации и использования технических средств осуществляется сертифицированными специалистами Исполнителя,  до ввода в опытную эксплуатацию. Последующая подготовка и обучение персонала осуществляется стороной Заказчика. 

Установка и наладка всех систем должна производиться сертифицированными специалистами Исполнителя с привлечением эксплуатирующего персонала Заказчика.  

Требования к каналам связи 

Связь между IP-устройствами и другими структурными единицами должна осуществляться по выделенным линиям.  

7. Требования к системе контроля и управления доступом (СКУД)

Система интегрируется в СКУД офиса на базе программно-аппаратного комплекса «Парсек» (версия программного обеспечения 3.3) с сохранением всех функций системы. Предусмотреть 2 точки доступа: вход в коридор (правое крыло) и серверную.

СКУД должна обеспечивать:контроль доступа на входе на этаж. Обеспечивается путем переключения имеющегося

запирающего устройства на вновь установленный сетевой контроллер доступа (типа NC32K, NC-1000) (со считывателями бесконтактными NR-A3);

доступ сотрудников в зоны и выделенные помещения согласно разграничению прав доступа; права доступа (разрешенные зоны доступа и временные интервалы) устанавливаются администратором системы безопасности здания;

 выдачу сигналов тревоги на АРМ дежурного оператора в случае несанкционированного проникновения в зоны доступа и выделенные помещения (вскрытие двери);

возможность вывода на АРМ дежурного оператора поста охраны фотографии пользователя, проходящего через точки доступа;

возможность графического отображения состояния СКУД (наличие тревог, нештатных ситуаций, оперативной информации);

протоколирование (архивирование) всех происходящих в системе событий:

12

запросы на вход и на выход,тревожные сообщения,неисправности;защиту от преднамеренного искажения или уничтожения протокола событий;блокирование и деблокирование точек доступа, как в ручном, так и в автоматическом

режиме (автоматический режим программируется администратором системы);контроль повторного прохода;интеграцию с другими системами безопасности;возможность наращивания системы;учет рабочего времени.

7.1. Линейно-кабельное оборудование.

линейно-кабельное оборудование должно быть выполнено с прокладкой по кабельным каналам и независимо от других инженерных коммуникаций;

магистральные трассы кабелей, проводов должны быть выполнены по стенам в коробах

на расстоянии не менее 0,1 метра от потолка или на высоте не менее 2,5 метра от пола;

соединения и ответвления проводов и кабелей производятся в соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов;

для вертикальной прокладки магистральной трассы использовать короба; прокладку незащищённых проводов и кабелей через помещения, которые не

подлежат защите, производить скрытым способом или в металлических тонкостенных трубах по ГОСТ 10704-76;

для прокладки линейно-кабельного оборудования к оконечным устройствам необходимо использовать пластмассовые короба или полихлорвиниловые трубки;

тип кабелей определяется при разработке рабочей документации;

7.2. Система бесперебойного электропитания

Система бесперебойного питания должна обеспечивать надежную работу при: отключении напряжения питающей сети до 2 часов.; Защита от импульсных и кратковременных перенапряжениях. Система бесперебойного питания строится по распределённой схеме и должна

обеспечить выполнение следующих функций: защиту активного сетевого оборудования от импульсных помех внешней

электросети и от перенапряжения; непрерывную круглосуточную работу системы; поддержание максимальной ёмкости аккумуляторных батарей при наличии сети

переменного тока; защиту аккумуляторных батарей от перезарядки и глубокого разряда; защиту стабилизатора от коротких замыканий по выходу; поддержку номинальных значений электропитания устройств независимо от

наличия основного источника электропитания - сети переменного тока 220 В 50 Гц. Устанавливаемые на объекте ИБП должны отвечать требованиям ГОСТ 27699-88 и

ГОСТ Р 50745-95 работать в широком диапазоне изменения входного напряжения (не менее±15%); коэффициент гармонических искажений на входе не более 8%; иметь КПД не ниже 92-94%; при переходе на питание от аккумуляторных батарей, переключаться без разрыва

синусоиды, т.е. работать в режиме ON-LINE; иметь высококачественные герметичные необслуживаемые аккумуляторные батареи со

сроком службы не менее 3 лет; иметь удобную и гибкую систему управления.

13

8. Требования к системе охранной сигнализации (ОС)

Система интегрируется в ОС офиса на базе программно-аппаратного комплекса «Парсек» с сохранением всех функций системы.

Предусмотреть блокировку средствами охранной сигнализации всех рабочих кабинетов в два рубежа охраны. Первый рубеж – извещатель, блокирующий дверь на открывание (альтернатива для стеклянных дверей – извещатель охранный поверхностный типа Фотон-Ш); второй рубеж – объемный извещатель Сокол-2 (ИО 414-1).

Для исполнения необходимых функций, система охранной сигнализации должна содержать:

базовое оборудование охранной сигнализации (сетевые охранные контроллеры АС-08);

пульты пользовательские AKD-01;извещатели объемного обнаружения («Сокол-2») магнитоконтактные извещатели (ИО 102-6) либо поверхностные (Фотон-Ш) кабельную разводку.

Все извещатели вывести на пульт охраны отдельными шлейфами

9. Перечень технических регламентов, национальных стандартов и норм, соответствие которым должно быть обеспечено при проведении работ:

ГОСТ Р 51241-98 Средства и системы контроля и управления доступом классификация.

Общие технические требования. Методы испытаний Р 78.36.005-99 Выбор и применение систем контроля и управления доступом.

Рекомендации. ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные

структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания РД 34.45-51.300-97 объем и нормы испытаний электрооборудования ВСН 116-93 инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства. Правила

выполнения рабочей документации проводных средств связи ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ Электробезопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. ГОСТ Р 50571.10-94 Электроустановки зданий часть 5. Выбор и монтаж

электрооборудования СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения ГОСТ 26797-85 Защита оборудования проводной связи и обслуживающего персонала

от влияния электромагнитных полей. Методы измерений РД 45.064-99 Оборудование кабельное оконечное. Общие технические требования ГОСТ Р 50799-95 Совместимость технических средств электромагнитная.

Устойчивость технических средств радиосвязи к электростатическим разрядам, импульсным помехам и динамическим изменениям напряжения сети электропитания. Требования и методы испытаний

10. Гарантии 

Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с нормативными, правовыми актами Российской Федерации, а также с требованиями, установленными Контрактом и приложениями к нему, а также гарантирует качество установленного

14

оборудования и используемых материалов. Срок гарантии составляет 12 месяца с момента подписания Акта о приемки выполненных работ (форма КС-2). 

В период действия гарантийных обязательств Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, а также выполнить все необходимые доработки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от условий Договора, ухудшившие качество работ. 

Заказчик:

Генеральный директорООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________ /М.В. Лихачев/

М.П.

Согласовано:ВрИО начальника Управления корпоративной защитыООО «Газпром газомоторное топливо» ______________А.В. Балашов

Приложение № 2 к Договору

Подрядчик:

15

№ _____________ от «___»_________2014 г.

Календарный план

№ п/п Наименование

работСрок начала

работ

Стоимость работ без НДС, руб.

НДС (18%),

руб.

СтоимостьРабот с НДС,руб.

Срок окончания работ и передачи результатов

выполненных работ

1. Проектные работы с даты подписания

Договора

По истечении 10 рабочих дней с даты начала выполнения

проектных работ1.1 Проектные работы

по СОТ --- ---

1.2 Проектные работы по СКУД --- ---

1.3 Проектные работы по ОС --- ---

2. Монтажные,пуско-наладочные работы,работы по вводу комплекса технических средств охраны в эксплуатацию

С даты подписания Заказчиком

Акта приемки выполненных

работ (Приложение

№3 к Договору)

По истечении 20 рабочих дней с даты начала выполнения монтажных, пуско-

наладочных работ, работ по вводу комплекса

Технических средств охраны в эксплуатацию

2.1 Монтажные,пуско-наладочные работы по СОТ, работы по вводу СОТ в эксплуатацию

--- ---

2.2 Монтажные,пуско-наладочные работы по СКУД, работы по вводу СКУД в эксплуатацию

--- ---

2.3 Монтажные,пуско-наладочные работы по ОС, работы по вводу ОС в эксплуатацию

--- ---

Заказчик: Подрядчик:

Генеральный директорООО «Газпром газомоторное топливо»

___________________ /М.В. Лихачев/ М.П.

Приложение №3

16

к Договору №____от _______2014 г.

Форма

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Газпром газомоторное топливо»ИНН_____________КПП ____________

Подрядчик:

ИНН_____________ КПП ____________

АКТ №___ от «___» ________20___г. приемки выполненных работ

по договору №____ от «___»_________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от имени Заказчика -____________________________, (должность, ФИО)

действующий на основании _________________________________, с одной стороны, и от имени Подрядчика-_____________________________________________________ ,

(должность, ФИО)

действующий на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что проектные работы выполнены и соответствуют Техническому заданию и условиям Договора №____ от _______________20_____г.

Вся документация передана Заказчику до подписания акта в полном объеме. Претензий к проектной документации Заказчик не имеет.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.Краткое описание выполненных работ:

__________________________________________________________________________.

№

п/п

Наименование

работ

Стоимость без

учета НДС, руб

Сумма НДС

(18%), руб

Стоимость с

НДС, руб

Итого:

ИТОГО ____________________________руб. (сумма прописью)

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Газпром газомоторное топливо»_________________________________ (должность) ______________/расшифровка подписи/

М. П.

ПОДРЯДЧИК:

_________________________________ (должность) ________________/расшифровка подписи/ М. П.

_____________________________конец формы_______________________________

Генеральный директорООО «Газпром газомоторное топливо»

________________ М.В. Лихачев _________________

Приложение №4 к Договору

17

№________от «______»__________2014г.

Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________ тыс. руб.В том числе возвратных сумм _________________________________________ тыс. руб.___________________________________________________________________________

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

___________________________________________________________________________(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на _________ 20__ г. тыс. руб.

№ п.п.

Номера сметных

расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимостьОбщая сметная

стоимость

строительных (ремонтно-

строительных) работ

монтажных работ

оборудования, мебели и

инвентаря

прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8               

Всего по смете:НДС-18%

Всего с НДС

Приложения:

1. Приложение № 1 – Локальный сметный расчет.2. Приложение №2 – Смета на проектные работы.

Заказчик: Подрядчик:Генеральный директорООО Газпром Газомоторное топливо»

____________/Лихачев М.В./ ____________/_________ /

18

Приложение 1 к Приложению №4

Договора №____ от «____»_______20____г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______(локальная смета)

на _________________________________________________________________________(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № ______________________________________________________Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.

руб.

№ п.п.

Шифр и номер

позиции норматива

Наименование работ и затрат,

единица измерения

Количество

Стоимость единицы Общая стоимость Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых

обслуживанием машин

всего эксплуатации машин

Всего оплаты труда

эксплуатация машин

оплаты труда

в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты

трудана

единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                                                                                    

Составил ___________________________________________________________________[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил __________________________________________________________________[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

19

Приложение 2 к Приложению №4

Договора №____ от «____»_______20____г.

СМЕТА

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ ____________________________________________________________Наименование проектной организации _________________________________________Наименование организации заказчика __________________________________________

руб.

№ п.п.

Перечень выполняемых работ

Исполнители Количество человеко-

дней

Средняя оплата труда

за 1 день

Оплата труда (всего)количество должность

1 2 3 4 5 6 7                          

Итого оплата труда, в руб.Другие прямые затраты ______________________________________________________Накладные расходы (% от З/П)________________________________________________Итого прямые затраты и накладные расходы ____________________________________Плановые накопления (прибыль % от З/П) ______________________________________Всего ( руб.) ________________________________________________________________

(сумма прописью)Руководитель проектной организации ______________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]Главный инженер проекта ________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]Составитель сметы _______________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)] Проверил ________________________________________________________

[подпись (инициалы, фамилия)]

20